+7 (499) 322-30-47  Москва

+7 (812) 385-59-71  Санкт-Петербург

8 (800) 222-34-18  Остальные регионы

Бесплатная консультация с юристом!

Образец договора ремонта ванной комнаты 2019 год

И т.д. и т.п.

Каких только рекламных «ЗАМАНУХ» не встретишь сейчас в Интернете и СМИ. Естественно, человек, как существо разумное, хочет воплотить в жизнь свои мечты о комфортной, уютной и многофункциональной ванной комнате в жизнь, с минимальными затратами. И в этом абсолютно нет ничего противоестественного, так уж устроен человек. Что же твориться на душе у такого человека, когда к окончанию ремонта он получает сумму затрат на порядок выше указанных в РЕКЛАМЕ, а качество ремонта на порядок ниже? Можно только догадываться…

Это примерная схема действия таких фирм. Как видите, на деле реклама: «Недорогой ремонт ванной комнаты под ключ в Москве» оказывается очень даже ДОРОГИМ (как в плане финансов, так и в плане Ваших нервов) и абсолютно не под КЛЮЧ.

Давайте посмотрим теперь, как этого избежать? Во-первых, мы настоятельно рекомендуем Вам, уважаемые жители Москвы и Подмосковья, будьте бдительны и внимательно изучайте договор на проведение ремонта в Вашей ванной комнате, до его подписания. Вот вам пример, как действует наша компания в таких случаях.

В своей работе наша компания ещё до момента подписания основного договора, предоставляет своим клиентам на согласование два приложения к нему, в которых подробно (практически по операциям) расписываются все виды работ при ремонте Вашей ванной комнаты, стоимость этих работ и стоимость черновых материалов для их проведения. В основном договоре чётко определяются сроки проведения работ, порядок расчётов, права и обязанности сторон, а также гарантийные обязательства (три года) компании перед клиентом.

Весь объём работ по ремонту ванной комнаты разбит на три этапа. После окончания проведения объёма работ соответствующего каждому из этапов, на Ваш объект приезжает специалист технической службы компании (своего рода ОТК) курирующий Ваш ремонт. Если Вас всё устраивает в плане качества, сроков, отношения мастера к своей работе и к Вам, то подписывается акт приёма – сдачи работ. Только после подписания акта Вы производите денежный расчёт за выполненные компанией работы по ремонту в Вашей ванной комнате. И то же самое происходит после второго и третьего (заключительного) этапа производства работ на Вашем объекте. Таким образом, наша компания не работает по предоплате, а получает денежные средства после того, как Вы сами убедились в соответствие обещанного нами и сделанного.

В момент подписания заключительного акта приёма-сдачи работ начинается отсчёт времени по гарантийным обязательствам нашей компании перед Вами, за качественные показатели ремонта, в первую очередь «скрытых работ». Гарантия на все виды работ при ремонте Вашей ванной комнаты действует в течение трёх лет.

В заключении хотелось бы добавить, уважаемые жители Москвы и Подмосковья, пожалуйста, не забывайте про поговорку: «Скупой и ленивый, платит дважды». На наш взгляд, затратив своё время и усилия на выяснение всех нюансов предстоящего ремонта Вашей ванной комнаты в самом начале. В итоге Вы сможете сберечь гораздо больше своих нервов и денежных средств. Желаем Вам Удачи в деле ремонта вашей ванной комнаты.

При заказе ремонта с сайта Вы получаете — Скидку 5%
С 10.00 до 22.00 – БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
Выезд сметчика и смета – БЕСПЛАТНО.

Образец договора

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 По настоящему Договору Подрядчик обязуется в установленный Договором срок провести строительно-отделочные работы и установку оборудования в следующих помещениях здания по адресу: ________________, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить обусловленную Сметой (Приложение №1) цену.
1.2 Срок выполнения Подрядчиком всех работ, предусмотренных Приложением №1 к настоящему Договору не более _____рабочих дней начиная с «_____» ________________ 201____г. В связи с технологической необходимостью (поверхности плохо сохнут, изменен перечень работ) или непредвиденной форс-мажорной ситуацией, сроки могут корректироваться по взаимной договоренности.
1.3 По завершении работ Подрядчик сдает, а Заказчик принимает по Акту сдачи-приёмки выполненную работу.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязан выполнять предусмотренные настоящим Договором работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.
2.2. В случае если в ходе выполнения обусловленной сметной документацией работ, Подрядчик обнаружит не учтенные в этой документации работы и в связи с этим необходимость проведения Дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, он будет обязан сообщить об этом и предоставить смету на Дополнительные работы (Приложение №2) Заказчику.
2.3. При согласии Заказчика на проведение и оплату Дополнительных работ Подрядчик будет вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика, либо в сферу деятельности его субподрядчиков, либо не могут быть выполнены Подрядчиком и его субподрядчиками по не зависящим от них причинам.
2.4. В случае возникновения Дополнительных работ и в соответствии увеличение общей стоимости указанной в пункте 4.1., сроки указанные в пункте 1.2. на проведение работ автоматически увеличиваются. Заказчик должен будет подписать Дополнительное соглашение на увеличение сроков проведения работ.
2.5. Если заказчик не подписал Дополнительное соглашение об увеличение сроков работ, то сроки устанавливаются Подрядчиком.
2.6. Все работы на объекте производятся из материала Заказчика. Расходный инструмент (буры, кисточки, ведра, правилы и т.д.) приобретается Заказчиком.
2.7. Сторона, в обязанность которой входит обеспечение работ материалами и оборудованием, несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.
2.8. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.9. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Все указания фиксируются в письменном виде и представляются Подрядчику (его представителю).
2.10. Подрядчик должен устранять по требованию Заказчика и за его счет недостатки, за которые Подрядчик не несет ответственности. Подрядчик вправе отказаться от выполнения обязанности, указанной в настоящем пункте в случае, когда устранение недостатков не связано непосредственно с предметом настоящего Договора либо не может быть осуществлено Подрядчиком по не зависящим от него причинам.
2.11. Вся переписка между Подрядчиком и Заказчиком может вестись с помощью электронной по-чты.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
3.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 3 дней после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче Объекта.
3.2. Сдача промежуточных работы Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются Актом сдачи-приёмки выполненных работ, который подписывается обеими сторонами. В случае отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ, Подрядчиком делается отметка в акте. Заказчик в десятидневный срок направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ.
3.3. Если Заказчик не предоставил с срок указанный в пункте 3.2. письменный мотивированный отказ , то все работы представленные в Акте сдачи-приемки считаются принятыми.
3.4. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком.
3.5. Сдача промежуточных работы Подрядчиком и приемка их Заказчиком осуществляется в лю-бое время и на любом этапе.
3.6. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.
3.7. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации, и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество объекта строительства.
3.8. Ответственность в случае повреждения устанавливаемого (или установленного) Подрядчиком оборудования, использованных или неиспользованных Подрядчиком строительных и отделочных материалов, выполненной Подрядчиком отделки и т.п. — до приемки работ Заказчиком несет Подрядчик.
3.9. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала, оборудования, технической документации или иных предметов; возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок.
3.10. Заказчик обязан в течение трех дней после получения извещения Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3.8., дать указания Подрядчику о дальнейших действиях.
3.11. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3.8., в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материалы, оборудование, техническую документацию или иные непригодные вещи, не изменит указаний о способе выполнения работы, или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, препятствующих качественному и своевременному выполнению Подрядчиком своих обязательств, Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков в размере, установленном настоящим Договором и оплаты за весь выполненный объем работ.
3.12. В случае отказа Заказчика в одностороннем порядке от исполнения настоящего договора по причине не связанной с данным договором, Заказчик выплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных отдельных работ согласно Приложениям №1 и №2, а так же неустойку в размере десяти процентов от общей стоимости работ на Объекте согласно смете.

Это интересно:  Договор с арбитражным управляющим образец 2019 год

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
4.1. За выполненную работу Заказчик обязуется выплатить Подрядчику денежное вознаграждение согласно Приложению№1 в размере ________________ руб.
4.2. Оплата стоимости работ по настоящему Договору производится Заказчиком в следующем порядке:
а) в день подписания настоящего Договора Заказчик производит авансовый платеж в размере ________________ руб.;
б) не позднее одного рабочего дня после подписания промежуточного акта сдачи-приемки работ Заказчик производит платеж в размере стоимости работ согласно Смете и Акту приемки-сдачи ра-бот, при этом внесенный авансовый платеж не учитывается;
в) не позднее одного рабочего дня после завершения всех работ в соответствии с настоящим До-говором и Сметой (со всеми изменениями и дополнениями) и окончательной приемки работ по настоящему Договору Заказчик производит полный расчет по настоящему Договору с учетом вне-сенного авансового платежа. Стороны вправе в акте сдачи-приемки установить иной срок оплаты, чем предусмотрено выше, в том числе установить более длительный срок для уплаты или преду-смотреть оплату выполненных работ по частям.
4.3. Расчеты по договору производятся в офисе, или только представителю имеющему доверенность на получение денежных средств за подписью директора и заверенной печатью Подрядчика.
4.4. За денежные средства, переданные Заказчиком лицам, сотрудникам организации, не имеющим доверенности и не подтвержденные квитанцией с печатью общества и подписью директора, либо гл.бухгалтера, Подрядчик ответственности не несет и работы считаются не оплаченными.
4.5. При возникновении Дополнительных работ, оплата стоимости работ по дополнительной смете производится со 100% оплатой после завершения работы.
4.6. Факт надлежащего внесения средств подтверждается наличием квитанции заверенной печатью общества и подписью директора.
4.7. В случае если Заказчик по собственному решению уменьшит смету более чем на 5 % ,то все предоставленные скидки аннулируются.

5. ГАРАНТИЯ
5.1. Подрядчик дает гарантию на все виды выполненных согласно Смете работ в течение 24 месяцев со дня подписания сторонами Акта сдачи-приемки. При не подписании Акта сдачи-приёмки или не полной оплаты Заказчиком работ Подрядчика либо поставленных материалов — гарантия снимается.
5.2. Гарантия также снимается в случае привлечения Заказчиком третьих лиц для выполнения каких-либо работ, указанных в Смете и являющихся предметом настоящего Договора.
5.3. Гарантийный срок на использованные Подрядчиком материалы определяется их продавцом или изготовителем в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Гарантия не распространяется на резиновые манжеты, на прокладки в местах соединений труб у сантехнических приборов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Если между Заказчиком и Подрядчиком расторгнут Договор по любой причине, то Заказчик не имеет право пользоваться в дальнейшем услугами рабочих (Субподрядчики) Подрядчика. В случае нарушения этого пункта, Заказчик обязуется выплатить всю сумму указанную в пункте 4.1.
6.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, Подрядчик выплачивает Заказчику 0,5% от общей стоимости работ, указанной в Приложении №1, за каждый день просрочки.
6.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты работы, Заказчик выплачивает Подрядчику 0,5% от общей стоимости работ, указанной в Приложении №1, за каждый день просрочки.

ДОГОВОР НА РЕМОНТ — ВАША ГАРАНТИЯ !

Планируете ремонт в Москве? Такое событие происходит не каждый день! Поэтому нужно отнестись со всей серьезностью. Ведь так часто ремонт квартиры откладывается и переносится из-за различных неудобств. Компания «ЯСК»-СТРОЙ проводит ремонтные работы качественно, относясь даже к мелочам со всей серьезностью. Обращайтесь к профессионалам и мастерам своего дела, и навсегда позабудете о различных сложностях, связанных с ремонтными работами, а также мы составим договор на ремонт ванной комнаты. Любая консультация по всем вопросам ремонта ванной комнаты: звоните и задавайте вопросы прямо сейчас и получите подарок от компании!

В наше время современный человек желает добиться максимум качества и комфорта за маленький период времени и цену. Договор на ремонт ванной комнаты – залог успешного будущего. Заключение договора строительного подряда всегда является способом страхования себя от всевозможных негативных последствий во время и после проведения ремонтных работ различными компаниями. Это относится в одинаковом соотношении, как к заказчику, так и к исполнителю. Мы заботимся о своих клиентах и продумали все до мелочей. Позвонив нам прямо сейчас, вы сможете заказать приезд сметчика-замерщика совершенно БЕСПЛАТНО! Приедем в удобное Вам время.

Нам под силу ремонт любой сложности!

Долгие годы работы в сфере ремонтных работ и услуг помогли заработать нашей компании бесценный опыт, благодаря которому мы стараемся делать жизнь наших клиентов комфортнее и разнообразнее. Совершенно не имеют значения размеры Вашего санузла, тип здания. Компания «ЯСК»-СТРОЙ выполнит. Совсем не имеет значения размер ванной комнаты в Москве и МО, тип здания, нашей компании под силу выполнить работы любой сложности. Составив договор на ремонт квартиры, Вы забудете обо всех возможных заботах. Их решим мы и по самым выгодным условиям и цене. Наша специализация – ремонт ванной «под ключ».

МЫ ГАРАНТИРУЕМ:

  • консультация менеджера компании;
  • бесплатный выезд замерщика-сметчика, в удобное Вам время;
  • смета рассчитывается сразу, учитывая все просьбы и пожелания;
  • стандартный ремонт ванной комнаты «под ключ»;
  • складские поставки материалов по себестоимости;
  • качественный ремонт квартирыв Москве и МО;
  • договор на ремонт ванной комнаты, гарантия качества;
  • оценка стоимости ремонта всегда на 100%, без доплат;
  • гибкий график работы и приезд специалистов в удобное время именно для Вас;
  • Вы платите только после выполнения всех работ по ремонту;
  • проводим закупки и доставку всех материалов в кратчайшие сроки;
  • гарантия высшего качества на ремонт и все проведенные работы, которые указаны в смете и договоре.

ДОГОВОР НА РЕМОНТ ВАННОЙ КОМНАТЫ.

Основной документ перед началом всех ремонтных работ – договор. Он должен быть составлен и подписан обеими сторонами. Наша компания очень серьезно относится к юридическим вопросам и деталям. Мы работаем честно и прозрачно! Договор заключается сторонами в письменной форме. Он содержит в себе такие разделы, как: предмет договора, сроки проведения и порядок сдачи работы, порядок оплаты после ремонта, обязанности обеих сторон, гарантия качества на работы и материалы, ответственности и решение споров.

Содержание соглашения может быть изменено по согласию обеих сторон. Договор на ремонт ванной комнаты составляется в двух экземплярах для заказчика и исполнителя. Есть много видов соглашений с нашей компанией, в зависимости от того, какие ремонтные и отделочные работы будут проводиться. Заранее ознакомившись со всеми пунктами договора, Вы увидите, насколько серьезен наш подход с юридической стороны. Именно в нашем договоре прописываются условия по сотрудничеству, возможных разногласиях, и вариантах их решения. Оформляя договор на ремонт ванной комнаты, важно понимать, что это выгодно обеим сторонам, поэтому вовсе не стоит пренебрегать его подписанием.

Это интересно:  Договор с волонтером для нко образец 2019 2019 год

ПРИШЛО ВРЕМЯ СКИДОК!

Вот уже столько лет мы дарим комфорт и радость. Только сейчас Вас ожидает скидка и возможность приобрести все стройматериалы по себестоимости. Звони прямо сейчас, чтобы забрать подарок!

Договор на ремонт ванной комнаты, санузла

Договор подряда № ______

г. Москва «____» _______________ 20____ года

______________________________________________________________________, именуемая/ый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Идеальный выбор», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Морозова Олега Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор подряда, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется собственными и/или привлеченными силами выполнить следующие работы: _____________________________________________________________________________ (далее – «Работы»), в жилом помещении, находящемся по адресу: _____________________________________________________________________________(далее по тексту – «Объект») в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы по настоящему Договору в соответствии с Календарным планом (Приложение № 1 к Договору) и сдать результат работ в установленном порядке Заказчику.

1.3. Заказчик обязуется своевременно (в сроки, указанные в настоящем Договоре) принять выполненные Работы и оплатить их в соответствии с условиями Договора.

1.4. Все предусмотренные настоящим Договором Работы выполняются силами Подрядчика (т.е. с использованием его рабочей силы и оборудования) и из материалов Заказчика. При выполнении Работ по настоящему Договору Подрядчик вправе по своему усмотрению привлекать третьих лиц, без согласования данного вопроса с Заказчиком

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость Работ по Договору является фиксированной и составляет _____________(________________________________________________) рублей, НДС не взимается в связи с применением УСН. Стоимость Работ также указывается в Календарном плане (Приложение № 1 к Договору).

2.1.1. Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения Работ не учтенные в Календарном плане работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения стоимости работ, обязан сообщить об этом Заказчику. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5 (пяти) календарных дней Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика. Если Заказчик не согласится на превышение указанной в настоящем Договоре и в смете стоимости Работ, то любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, при этом, Заказчик обязан уплатить Подрядчику цену за выполненную часть работы.

2.2. После подписания настоящего Договора Сторонами, оплата Заказчиком Работ осуществляется с учетом Приложения № 1 к настоящему Договору не позднее 2-х рабочих дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по каждому этапу отдельно, следующим образом:

1-й этап – 40% от общей стоимости Работ по Договору;

2-й этап – 20% от общей стоимости Работ по Договору;

3-й этап – 40% от общей стоимости Работ по Договору.

2.3. Расчеты по настоящему Договору производятся Заказчиком в безналичном порядке или путем внесения денежных средств в кассу Подрядчика. Датой оплаты для целей настоящего Договора является дата поступления денежных средств на расчетный счет и/или в кассу Подрядчика.

2.4. Если в процессе исполнения обязательств по Договору стороны договорились о производстве работ или использовании материалов, не указанных в настоящем Договоре или технических приложениях к Договору, то Стороны вправе заключить дополнительное соглашение на производство этих работ с использованием необходимых материалов с указанием фиксированной цены по соглашению.

3. Сроки выполнения работ и порядок сдачи-приемки работ

3.1. Подрядчик приступает к выполнению Работ только после подписания Договора, получения от Заказчика проектной и иной документации, необходимой Подрядчику для выполнения Работ по настоящему Договору, а так же после предоставления Заказчиком необходимых материалов.

3.2. Календарные сроки выполнения работ указываются в Календарном плане.

Подрядчик вправе выполнить Работы досрочно, в этом случае Заказчик обязан оплатить выполненные Работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

3.3. Порядок сдачи-приемки выполненных Работ.

3.3.1. По окончании каждого этапа выполнения Работ (согласно Календарного плана) Подрядчик представляет Заказчику на рассмотрение и подписание акт сдачи-приемки выполненных работ по каждому этапу (далее – «Акт»).

Заказчик в течение 3-х рабочих дней с момента получения Акта обязан направить Подрядчику подписанный со своей стороны Акт, либо в указанный срок представить письменный мотивированный отказ от приемки выполненных работ, после чего Стороны не позднее 3-х рабочих дней со дня получения Подрядчиком названного отказа Заказчика от приемки работ, составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исправления.

В случае отсутствия замечаний Заказчика в установленный срок (п. 3.3.1. Договора), либо в случае непоступления подписанного со стороны Заказчика акта сдачи-приемки выполненных работ, указанные в Акте работы считаются принятыми без замечаний на основании одностороннего акта Подрядчика и подлежат оплате.

3.4. Датой окончания работ по Договору и сдачи результата работ Заказчику является дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, с учетом положений п. 3.3.1. Договора.

3.5. С момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору, все риски, в том числе риски последствий гибели или повреждения результата работ, с Подрядчика снимаются.

4. Права и обязанности Подрядчика

4.1. Подрядчик в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору обязуется:

4.1.1. Выполнить Работы на условиях настоящего Договора.

4.1.2. Устранять за свой счет по требованию Заказчика:

— отступления от условий Договора, ухудшившие качество Работ;

— дефекты, выявленные в процессе приемки результата Работ и его гарантийной эксплуатации.

4.1.3. Поставить на Объект всю необходимую для выполнения Работ строительную технику (оборудование). Подрядчик несет риск случайного повреждения своего имущества в процессе выполнения Работ.

4.1.4. Немедленно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить Работы» при обнаружении:

— непригодности или недоброкачественности предоставленного Заказчиком материала;

— непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком Технической документации (при наличии таковой);

— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

— возможного отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения Работ;

— иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность их завершения в срок.

Вопрос о целесообразности продолжения Работ решается Сторонами в течение 3-х рабочих дней со дня получения Заказчиком уведомления о приостановлении Работ.

4.1.5. Обеспечить на Объекте во время производства Работ выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности.

4.1.6. Самостоятельно определять способы выполнения Работ.

4.1.7. Своими силами проводить по завершении Работ окончательную уборку территории от строительного мусора, образовавшегося в результате выполнения Работ.

4.1.8. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке Работ и в течение гарантийного срока.

4.1.9. Выполняет в полном объеме все свои обязательства, перечисленные в Договоре и Приложениях к нему.

4.2. Подрядчик в рамках настоящего Договора вправе:

4.2.1. заключать с третьими лицами для выполнения Работ гражданско-правовые договоры для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. При этом ответственность за действия привлеченных им третьих лиц несет перед Заказчиком Подрядчик.

4.2.2. выполнить Работы досрочно.

4.2.3. не приступать к Работе, а начатые Работы приостановить или отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

4.2.4. требовать оплаты выполненных им работ, в том числе в случае, если результат работы не был достигнут, либо достигнутый результат оказался с недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Договоре использования, по причинам, вызванным недостатками предоставленного Заказчиком материала.

5. Права и обязанности Заказчика

5.1. Для выполнения Подрядчиком Работ, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик обязуется:

5.1.1. До начала выполнения Работ утвердить и передать Подрядчику Календарный план и проектную документацию (в случае, если Работы должны выполняться по проекту), необходимую для выполнения Работ по Договору. В случае передачи Заказчиком Подрядчику указанной документации не в полном объеме, либо в случае непередачи указанной документации вообще, срок выполнения работ, указанный в п. 3.2. продлевается соразмерно.

5.1.2. Обеспечить беспрепятственный доступ персонала и техники (оборудования) Подрядчика к месту проведения работ, указанного в п. 1.1. настоящего Договора.

Это интересно:  Договор подряда на ремонт кровли образец 2019 год

5.1.3. Произвести оплату выполненных Подрядчиком Работ в сроках и объемах установленных Договором.

5.1.4. Производить осмотр выполнения Работ. При возникновении замечаний по ходу выполнения работ Заказчик обязан направить их письменно немедленно, но не позднее 5 (пяти) суток после осмотра Подрядчику по адресу:________________________________________

5.1.5. Представлять Подрядчику ответы за его запросы не позднее 3-х рабочих дней с момента их получения. В случае несоблюдения Заказчиком данного срока, срок выполнения работ, указанный в п. 3.2. продлевается соразмерно.

5.1.6. Предоставить при необходимости в пользование Подрядчику за свой счет необходимые для осуществления Работ помещения, обеспечить подводку сетей энергоснабжения, воды и оказывать другое возможное содействие, необходимое для выполнения Работ по настоящему Договору.

5.1.7. Своевременно, в сроки, установленные Договором, подписывать акт сдачи-приемки выполненных Работ, предоставленный Подрядчиком.

5.1.8. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору Заказчик обязан принять эти работы и оплатить их.

5.1.9. Предоставить (передать) Подрядчику материалы, необходимые для выполнения Работ по Договору. В случае несоблюдения Заказчиком данного срока, срок выполнения работ, указанный в п. 3.2. продлевается соразмерно. Ответственность за качество предоставленных Заказчиком материалов несет Заказчик.

5.1.10. Выполнить в полном объеме и своевременно все свои обязательства, перечисленные в Договоре и приложениях к нему.

5.2. Заказчик имеет право:

5.2.1. Наблюдать за выполнением Работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

5.2.2. Вносить изменения в Календарный план в ходе выполнения Работ по согласованию с Подрядчиком. В этом случае течение сроков выполнения работ по настоящему Договору приостанавливается до согласования Сторонами вопросов уточнения изменения договорной цены и/или сроков выполнения работ по настоящему Договору, о чем Стороны подписывают соответствующее дополнительное соглашение.

5.2.3. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

6. Гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует:

— выполнение Работ в полном объеме и в сроки, указанные в Договоре и приложениях к нему;

— качество выполнения всех работ;

— своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных Заказчиком при производстве работ, при приемке работ и в период эксплуатации на протяжении гарантийного периода;

6.2. Гарантийный период на все выполненные работы устанавливается 36 месяцев с момента подписания акта выполненных работ. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах, Подрядчик в течение гарантийного периода обязуется в согласованный сторонами срок самостоятельно за свой счет произвести работы по устранению выявленных недостатков. Стороны установили, что данное положение настоящего пункта применяется только при условии, если выявленные недостатки возникли по вине Подрядчика (вследствие его виновных действий). В случае, если выявленные недостатки в работах возникли в гарантийный период по вине и вследствие действий (бездействий) Заказчика и/или третьих лиц, работы по устранению таких недостатков производятся за счет Заказчика по отдельному соглашению Сторон за дополнительную плату.

6.3. Гарантийные обязательства не распространяются:

6.3.1. На работы выполненные Заказчиком самостоятельно без привлечения Подрядчика.

6.3.2. На работы и материалы Заказчика, пришедшие в негодность в связи с неправильной эксплуатацией или условиями хранения.

6.3.3. На случаи повреждения результатов Работ со стороны третьих лиц.

6.3.4. На повреждения вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами, действиями третьих сил или обстоятельств непреодолимой силы.

6.3.5. На расходные материалы и любые другие материалы, которые имеют естественный ограниченный период работоспособности.

7. Ответственность Сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик за нарушение Заказчиком сроков платежей, установленных настоящим Договором, имеет право начислить и взыскать с Заказчика пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему Договору за каждый календарный день просрочки.

7.3. В случае несвоевременного выполнения «Работ» «Подрядчик» обязуется выплатить «Заказчику» пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему Договору за каждый календарный день просрочки.

7.4. В случае, если задержка (по срокам) в выполнении Подрядчиком работ по настоящему Договору произошла по вине Заказчика или по причине бездействия последнего, либо по причине действий/бездействий уполномоченных органов, Подрядчик освобождается от ответственности за несвоевременную сдачу Работ по настоящему Договору.

8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс — мажор)

8.1. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действуют, если они совершены в письменной форме и надлежащим образом оформлены уполномоченными представителями Сторон. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон в частности относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законным порядком, а также последствия этих обстоятельств, и если эти обстоятельства или их последствия непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств письменно известить другую Сторону без промедления, однако не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, возможных последствиях, а также данные о возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. Сторона также без промедления, должна письменно известить другую Сторону о прекращении этих обстоятельств, однако не позднее 10 (десяти) дней с момента прекращения их действия.

Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, влечёт за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

8.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

8.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

8.6. Если действия обстоятельств непреодолимой силы будут длиться более 3 (Трех) месяцев, то Стороны организуют встречу для обсуждения принятия мер в сложившейся ситуации. Если в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней Стороны не смогут договориться, тогда каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке с письменным уведомлением другой Стороны.

9. Заключительные положения

9.1. Стороны по обоюдному согласию могут дополнить или изменить условия настоящего Договора, в том числе размер оплаты и сроки выполнения Работ по согласованию.

9.2. Работы, не включенные в предмет настоящего Договора, оговариваются сторонами отдельно в дополнительном соглашении и выполняются Подрядчиком за отдельную плату.

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.6. Все спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, Стороны будут разрешать путем переговоров. При невозможности разрешения спорных вопросов, Стороны разрешают их в суде в соответствии с законодательством РФ.

9.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

9.8. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector