+7 (499) 322-30-47  Москва

+7 (812) 385-59-71  Санкт-Петербург

8 (800) 222-34-18  Остальные регионы

Звонок бесплатный!

Образец договора на ремонт асфальтового покрытия 2019 год

Договор подряда на выполнение работ по асфальтированию дороги

[место заключения договора] [число, месяц, год]

[Полное наименование юридического лица] в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [наименование документа, подтверждающего полномочия], именуемое в дальнейшем Заказчик», с одной стороны и

[полное наименование юридического лица] в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [наименование документа, подтверждающего полномочия], именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с техническим заданием, проектно-сметной документацией, действующими СНиП выполнить комплекс работ по укладке асфальтового покрытия на участке дороги (далее — объект) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и уплатить согласованную настоящим договором цену.

1.2. Указанный в п. 1 договора участок дороги протяженностью [значение] км расположен [указать признаки, позволяющие определить границы участка].

1.3. Все необходимые для проведения асфальтовых работ материалы, дорожно-строительное оборудование, технику, передвижные ремонтные мастерские предоставляет Подрядчик. Стоимость данных материалов входит в стоимость услуг настоящего договора.

1.4. Подрядчик гарантирует соответствие поставляемых материалов, оборудования проекту асфальтирования, стандартам и техническим условиям.

1.5. В комплекс работ по укладке асфальтового покрытия входит:

— подготовка проекта в соответствии с техническим заданием;

— проведение подготовительных работ (расчистка дорожной полосы, вывоз отходов расчистки, закрепление границ земельного участка, осушение грунта и др.);

— формирование подстилающего слоя (устройство слоев оснований и прослоек, фиксирование слоев битумом);

— обустройство дренажной системы, ливневой канализации, бордюров, установка люков;

— асфальтировка горячей асфальтобетонной смесью;

— уплотнительные работы с применением специализированной техники.

2. Объем и срок выполнения работ

2.1. Объем работ по настоящему договору определяется в Акте приемки выполненных работ (форма КС-2).

2.2. Дата начала работ по настоящему договору определяется датой подписания настоящего договора.

2.3. Работы должны быть завершены в срок до [число, месяц, год].

Срок выполнения работ может быть изменен по согласованию сторон в случае продолжительности неблагоприятных погодных условий, при которых выполнение работ по асфальтированию дорожного полотна невозможно (согласно действующим СНиП).

3. Стоимость работ и условия расчетов

3.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметы и составляет [сумма цифрами и прописью] рублей. Смета утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. Цена договора включает в себя стоимость работ по укладке асфальтового покрытия на объекте и компенсацию издержек Подрядчика.

3.3. Стоимость работ является твердой.

3.4. Если объемы работ или стоимость материалов в ходе выполнения работ по укладке асфальтового покрытия превысят показатели, утвержденные в проектно-сметной документации, то Стороны заключат дополнительное соглашение к настоящему договору об уточнении стоимости работ.

3.5. Оплата работ Заказчиком производится в соответствии с утвержденным Графиком производства и финансирования работ на основании актов выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

3.6. Заказчик оплачивает выполненные работы не позднее [срок] дней с момента выставления счета Подрядчиком.

3.7. Стороны ежемесячно производят сверку объемов выполненных работ.

3.8. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение [срок] дней с момента выполнения Подрядчиком всех работ по настоящему договору и сдачи результата работ государственной комиссии.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Своими силами и средствами выполнить работы в объеме согласно смете качественно и в срок, установленный пунктом 2.3 настоящего договора, поставить своими средствами все необходимые для выполнения работ материалы, строительное оборудование и технику.

4.1.2. Известить Заказчика о завершении работ по настоящему договору и о готовности к сдаче объекта Заказчику.

4.1.3. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении:

— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

— иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.1.4. В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных работ и в связи с этим существенного повышения цены работы сообщить об этом Заказчику.

4.1.5. При осуществлении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.

4.1.6. Самостоятельно и за свой счет осуществлять уборку и вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, с территории объекта и прилегающей к ней территории.

4.1.7. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ.

4.1.8. Обеспечивать меры по предотвращению повреждений с причинением любого ущерба сооружениям, коммуникациям и сетям.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Произвести оплату выполненных работ в порядке и сроки, установленные настоящим договором.

4.2.2. С участием Подрядчика осмотреть и принять результат выполненной работы.

4.2.3. Возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

4.3.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

4.4. Подрядчик вправе:

4.4.1. Сдать объект досрочно по соглашению с Заказчиком.

4.4.2. Привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц (субподрядчиков).

4.4.3. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить или отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

4.5. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению настоящего договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

5. Порядок приема работ

5.1. Подрядчик в течение [срок] дней с момента завершения работ уведомляет Заказчика о готовности объекта к сдаче.

5.2. Приемка Заказчиком дорожного полотна осуществляется в течение [срок] дней с момента получения уведомления о его готовности.

5.3. Заказчик с участием Подрядчика осматривает и принимает результат выполненной работы, а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявляет об этом Подрядчику.

5.4. При приемке выполненных работ Заказчик или Подрядчик в присутствии Заказчика производит освидетельствование работ в натуре: делает контрольные замеры и проводит испытания, проверяет результаты испытаний строительных материалов и контрольных образцов, оценивает ровность поверхности дорожного полотна, проверяет записи в общем журнале работ.

5.5. Заказчик имеет право отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность нормальной эксплуатации дороги, до полного их устранения.

5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6. Гарантии качества

6.1. Подрядчик гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с настоящим договором на протяжении гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в течение [срок] месяцев с момента подписания акта о сдаче-приемке результата работ государственной комиссией.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

7.2. Сторона, причинившая неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств другой Стороне убытки, обязана их возместить.

7.3. За просрочку исполнения обязательств Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере [значение] % стоимости услуг за каждый день просрочки.

7.4. В случае просрочки оплаты стоимости работ Заказчик выплачивает Подрядчику пени в размере [вписать нужное] % от суммы долга за каждый день просрочки.

7.5. Выплата штрафных санкций, установленных настоящим договором, не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств.

7.6. Ответственность за любой ущерб, причиненный Заказчику или третьим лицам по своей вине в процессе выполнения работ, несет Подрядчик.

7.7. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных СНиП, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта.

7.8. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта, неправильной его эксплуатации.

7.9. Подрядчик освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если он докажет, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Подрядчик не мог ни предвидеть, ни предотвратить, ни принять обстоятельства в расчет при заключении договора.

Наличие обстоятельств непреодолимой силы, их влияние и продолжительность действия должны быть подтверждены компетентным органом или организацией.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

8.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению [указать наименование суда] в соответствии с законодательством РФ.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

9.2. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.

9.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению действующее гражданское законодательство Российской Федерации.

9.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон.

10. Реквизиты и подписи сторон

[вписать нужное] [вписать нужное]

[должность, подпись, инициалы, [должность, подпись, инициалы,

Договор субподряда на выполнение работ по ремонту участка дорожного покрытия

Образец документа:

ДОГОВОР N ____ субподряда на выполнение работ по ремонту участка дорожного покрытия

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Субподрядчик обязуется по заданию Подрядчика выполнить своим иждивением работы по ремонту участка дорожного покрытия площадью ______ кв. м, а Подрядчик обязуется принять и оплатить работу Субподрядчика.

1.2. Координаты участка дорожного покрытия, подлежащего ремонту: ______________________________________.

1.3. Задание Подрядчика содержит следующую информацию: ___________________ и приведено в Приложении N ___ к настоящему Договору.

1.4. Сроки выполнения работ указаны в Графике работ, приведенном в Приложении N ___ к настоящему Договору.

1.5. Стоимость работ подлежит согласованию Сторонами и должна быть указана в Смете, форма которой приведена в Приложении N ___ к настоящему Договору.

1.6. Стороны признали обязательными для выполнения следующие ГОСТы и строительные нормы и правила:

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. В течение _______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Субподрядчику:

а) задание Подрядчика;

б) пакет проектной документации на ремонт, который включает в себя следующие документы: _____________________________________.

2.1.2. Оказать следующее содействие Субподрядчику:

а) _______________________ (характер оказываемого содействия) в срок ______________;

б) _______________________ (характер оказываемого содействия) в срок ______________;

в) _______________________ (характер оказываемого содействия) в срок ______________;

г) _______________________ (характер оказываемого содействия) в срок ______________.

Это интересно:  Договор купли продажи автомобиля несовершеннолетним образец 2019 год

2.1.3. Не позднее _________ с момента получения от Субподрядчика проектов Сметы и Графика работ утвердить указанные документы или предоставить мотивированные возражения.

2.1.4. Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора и приложений к нему.

2.1.5. Не позднее _________ с момента получения уведомления от Подрядчика о готовности результата работ к приемке принять работы и документы, указанные в п. 2.2.6 настоящего Договора.

2.2. Субподрядчик обязуется:

2.2.1. Не позднее _________ с момента получения от Подрядчика документов, указанных в п. 2.1.1 настоящего Договора, составить Смету и График работ и направить на утверждение Подрядчику.

2.2.2. Не позднее _________ с момента утверждения Подрядчиком Сметы и Графика работ приступить к выполнению работ при условии выполнения Подрядчиком своих обязанностей, предусмотренных п. 2.1.2 настоящего Договора.

2.2.3. Не позднее _________ с даты начала работ направить в органы государственного строительного надзора извещение о начале работ, в тот же срок предоставить Подрядчику доказательство направления такого извещения.

2.2.4. Выполнить работы в соответствии с требованиями настоящего Договора, Приложений к нему, проектной документации, обязательными для применения ГОСТами, санитарными правилами и нормами, требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2.2.5. Завершить работы в срок, указанный в Графике работ (не позднее «___»__________ ____ г.), по завершении уведомить Подрядчика о готовности результата работ к приемке.

2.2.6. К «___»__________ ____ г. (дате приемки работ) подготовить оригиналы следующих документов: акта выполненных работ, счета, счета-фактуры.

2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. Вносить изменения в проектную документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в Смете общей стоимости работ и не меняют характера предусмотренных в настоящем Договоре работ.

2.3.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением Графика, качеством предоставленных Субподрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

2.3.3. Отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в настоящем Договоре цели и не могут быть устранены Сторонами.

2.4. Субподрядчик вправе:

2.4.1. Не принимать проектную документацию, не прошедшую государственную экспертизу в установленном действующим законодательством порядке.

2.4.2. Требовать пересмотра Сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на десять процентов.

2.4.3. Требовать возмещения разумных расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору установлена в Смете (Приложение N ___ к настоящему Договору).

3.2. Установленная в Смете стоимость работ может быть изменена по письменному соглашению Сторон в следующих случаях:

а) при внесении изменений в объем и содержание работ по предложению любой из Сторон;

б) при изменении продолжительности работ;

в) при изменении номенклатуры материалов и оборудования, поставляемых Субподрядчиком;

г) в связи с текущим изменением стоимости строительных материалов, изделий, оборудования, тарифов и оплаты труда;

д) при остановке работ по причинам, зависящим от Подрядчика или в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, при условии выполнения Субподрядчиком требований по безопасности ведения работ.

3.3. Подрядчик обязуется уплатить установленную Сметой стоимость работ (при условии, что Стороны не договорились об ином) в течение ______ банковских дней с момента получения от Субподрядчика документов, указанных в п. 2.2.6 настоящего Договора.

3.4. Оплата производится путем перечисления денежных средств платежным поручением на счет Субподрядчика. Обязанность по оплате работ считается исполненной надлежащим образом с момента списания денежных средств в установленном Сметой (или более поздней договоренностью Сторон) объеме с расчетного счета Подрядчика.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков, предусмотренных п. п. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5 настоящего Договора, Субподрядчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере ______ руб. за каждый день просрочки.

4.2. В случае нарушения Подрядчиком срока оплаты работ Субподрядчика Субподрядчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере ______ руб. за каждый день просрочки.

4.3. В случае нарушения Субподрядчиком сроков, предусмотренных п. п. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5, 2.2.6 настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика уплаты неустойки, предусмотренной п. 4.1 настоящего Договора.

4.4. В случае нарушения Субподрядчиком условия, содержащегося в п. 2.2.4 настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика возмещения своих реально понесенных документально подтвержденных убытков.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. В случае возникновения разногласий, связанных с исполнением Сторонами настоящего Договора, Стороны решают такие разногласия путем переговоров и, в случае если переговоры не принесут результата, — путем направления письменных претензий. Сторона, получившая претензию, обязана уведомить об этом лицо, ее направившее, в течение _________ с момента получения такого письма. Мотивированный ответ по существу претензии должен быть направлен не позднее _________ с момента ее получения.

5.2. Лицами, уполномоченными на получение претензий, являются:

5.2.1. Со стороны Подрядчика — ___________________ (Ф.И.О., должность).

5.2.2. Со стороны Субподрядчика — ___________________ (Ф.И.О., должность).

5.3. В случае если результат переговоров и/или претензионной работы не будет достигнут, Стороны обращаются за разрешением спора в арбитражный суд ___________________ (указать наименование суда, которому подсудно дело).

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения ими принятых на себя обязательств.

6.2. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие Приложения:

6.2.1. Приложение N ___ — Задание Подрядчика.

6.2.2. Приложение N ___ — График работ.

6.2.3. Приложение N ___ — Смета работ (форма).

6.2.4. Приложение N ___ — Пакет проектной документации (перечень документов указан в подп. «б» п. 2.1.2 настоящего Договора).

6.2.5. Приложение N ___ — Акт выполненных работ.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

7.3. Уведомления и сообщения Стороны направляют друг другу:

Договор подряда на выполнение работ по асфальтированию дороги

ДОГОВОР N ____ на выполнение работ по асфальтированию дороги

«___»__________ ____ г.

______________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующ___ на основании _______________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующ___ на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по укладке асфальтового покрытия дороги в объеме __________________________________ по адресу: ______________________________________, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить работу по асфальтированию дороги своими силами и средствами в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.1.2. В ходе выполнения работ соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды и безопасности проведения работ, в том числе соблюдать правила противопожарной безопасности, требования по охране труда и технике безопасности.

2.1.3. Обеспечить производство работ в полном соответствии с техническими условиями и настоящим Договором.

2.1.4. Представить Заказчику Акт выполненных работ после завершения работ по асфальтированию дороги.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. Требовать возмещения расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации, представленной Заказчиком. Размер расходов Стороны устанавливают в дополнительном соглашении к настоящему Договору.

2.2.2. Привлекать для исполнения настоящего Договора третьих лиц.

2.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ необходимости в выполнении работ, не учтенных технической документацией, или работ, увеличивающих стоимость работ, Подрядчик приостанавливает работы и в срок _____ дней сообщает об этом Заказчику. Время с момента приостановления работ по вышеизложенному основанию до момента его урегулирования продлевает сроки выполнения работ.

2.2.4. В случае отказа Заказчика от дополнительных работ, возникающих вследствие причин, указанных в п. 2.2.3 настоящего Договора, Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор и требовать от Заказчика оплаты выполненных работ, а также возмещения убытков, связанных с расторжением настоящего Договора по этому основанию.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. В течение всего срока выполнения работ обеспечить доступ Подрядчика к месту проведения работ в рабочее время и возможность проезда транспорта Подрядчика.

2.3.2. Представить Подрядчику необходимую техническую документацию в течение ____ дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора.

2.3.3. При отсутствии замечаний подписать предъявленный Подрядчиком Акт выполненных работ после его получения и оплатить работы Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора или представить Подрядчику письменный мотивированный отказ.

2.3. Заказчик вправе:

2.3.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Заказчик имеет право в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Подрядчика возврата стоимости невыполненных на момент отказа от настоящего Договора работ. Подрядчик удерживает часть стоимости работ пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за все работы, и частью цены, выплаченной за выполненные работы.

3. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ

3.1. Работы по настоящему Договору будут выполняться в соответствии с утвержденной Сторонами сметой и на основании технической документации, полученными Подрядчиком от Заказчика и являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

3.2.1. Начало работ: ______________________________;

3.2.2. Окончание работ: ___________________________.

3.3. Приемка работ по асфальтированию дороги осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

3.4. После завершения выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт выполненных работ, а также исполнительную документацию.

3.5. Заказчик в течение ____ дней в случае отсутствия замечаний, обязан отправить Подрядчику подписанный со своей стороны Акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

3.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты. Сроки проведения доработок согласовываются Сторонами.

3.7. Заказчик, принявший работы без проверки, лишается (или не лишается) права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).

4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

4.1. Цена работ Подрядчика по настоящему Договору составляет __________ (_____________) рублей, в т.ч. НДС ____________ (________________) рублей. Полный перечень и стоимость каждого вида вспомогательных работ, включенных в комплекс работ по укладке асфальтового покрытия дороги утверждены Сторонами в Смете к настоящему Договору.

4.2. Сумма, указанная в п. 4.1 настоящего Договора, уплачивается Заказчиком в течение ____ дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ и получения счета от Подрядчика (или: ________________________________________________________________).

4.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения и сдачи работ, Заказчик вправе потребовать уплату штрафа (пени) в размере ____ % от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки.

5.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком выполненных работ, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере ___ % от не оплаченный в срок суммы за каждый день просрочки.

5.4. Уплата штрафов (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5.5. Подрядчик несет ответственность за обеспечение пожарной безопасности в зоне выполняемых работ, по технике безопасности, охране окружающей среды.

5.6. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ в течение _________ после подписания Акта выполненных работ и возмещает Заказчику затраты, связанные с некачественным выполнением работ.

5.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

Это интересно:  Основания заключения договора подряда 2019 год

5.8. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.7 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

5.9. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.7 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

5.10. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.7 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.

7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменении реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

8.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

8.6.1. Копия лицензии Подрядчика на работы по укладке асфальтового покрытия дороги.

Договор подряда на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог

на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог

г. Калуга «____» _______ 201__г.

Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице и. о. генерального директора Некрасова Владимира Юрьевича, действующего на основании Устава и приказа министерства экономического развития Калужской области /лс от 01.01.2001 года, с одной стороны, и

____________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице______________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Статья 1. Термины

Термины, применяемые в настоящем Договоре, означают следующее:

1.1 «Объект» — все здания, сооружения, коммуникации и инфраструктура, который должен быть построен или на котором Подрядчику поручается выполнить работу.

1.2 «Субподрядчик» — Лицо (компания, организация), действующая в соответствии с законодательством РФ, которое Подрядчик привлекает для выполнения части Работ по настоящему Договору или предоставления услуг.

1.3 «Работа» — совокупность работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору.

1.4 «Строительная площадка» — участок земли, здание, сооружение или их часть, цех. Корпус, указанный на генплане (плане здания или сооружения), переданный по акту Заказчиком Подрядчику на период выполнения Работ оп данному Договору.

1.5 «Документация» — рабочая и сметная документация, необходимая для выполнения всего комплекса работ, разработанная и утвержденная в установленном порядке в соответствии с документами, действующими на территории РФ.

1.6 «Договор» — настоящий документ подписанный Заказчиком и Подрядчиком, а также Приложения и Дополнительные соглашения к данному документу, подписанные уполномоченными представителями Сторон и являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.7 «Акт освидетельствования скрытых работ» — документ приемочного контроля, который составляется в результате промежуточной приемки работ для освидетельствования соответствия скрываемых выполненных работ и конструкций утвержденной документации и нормам, а также для разрешения производства последующих работ и подписывается уполномоченными представителями Сторон.

1.8 «Исполнительная документация» — акты освидетельствования скрытых работ, акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций, акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования, исполнительные схемы, журналы работ, спецификации оборудования, сертификаты и паспорта качества материалов и другие документы, утверждающие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ.

1.9 «Эксплуатирующая организация» — Лицо (компания, организация) действующее в соответствие с законодательством РФ, которое эксплуатирует данные объекты, согласовывает документы по данному Договору.

Статья 2. Предмет Договора.

2.1 Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить своими силами и средствами, на свой риск, с использованием своих материалов, в соответствие с документацией, утвержденной и выданной Заказчиком, строительными нормами и правилами и требованиями нормативных актов, в сроки, предусмотренные условиями Договора, следующие работы: ремонт 2800 (две тысячи восемьсот) квадратных метров асфальтобетонного покрытия дорог (далее Работы) согласно Локальному сметному расчету в соответствии с условиями настоящего Договора, а Заказчик обязуется создать Подрядчику все необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат и производить оплату в порядке, установленном настоящим Договором.

2.2 Наименование и виды Работ указываются в Заявках (Приложение 1).

2.3 Основанием для заключения данного Договора является решение комиссии по закупкам от «__»_______2012 г.

Статья 3. Стоимость работ и порядок расчетов.

3.1 Стоимость работ на момент заключения данного Договора составляет сумму ________ ( ) рублей, в том числе НДС 18 % в размере _________(_________________ ) рублей. Стоимость работ по Договору может корректироваться Сторонами в случае необходимости выполнения дополнительных работ. В таком случае заключается Дополнительное соглашение.

3.2 Работы делятся на блоки. После определения объектов, входящих в блок, производится предоплата в размере 50 % от предполагаемой стоимости Работ по конкретному блоку. Окончательный расчет производится не позднее 10-ти (десяти) дней с момента подписания Актов выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по каждому выделенному блоку.

3.3 Расчеты за выполненные Подрядчиком Работы производятся по фактическим объемам на основании счетов, выставленных Подрядчиком Заказчику, с приложением к ним актов, определяющих эти объемы.

3.4 Подрядчик по окончании работ по конкретному блоку предоставляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) по конкретному блоку и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по конкретному блоку, а также счет и счет-фактуру и Акты сдачи-приемки выполненных работ с указанием объектов производства работ и площадей по каждому объекту (Приложение 2).

3.5 Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения указанных в п. 3.2 настоящего Договора документов, обязан подписать Акт о приемке выполненных работ по конкретному блоку и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по конкретному блоку и передать их Подрядчику, либо в тот же срок предоставить Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ от их подписания.

В случае немотивированного отказа от подписания Актов, указанные в Актах работы считаются принятыми Заказчиком, Акты считаются подписанными и подлежат оплате в соответствие с условиями Договора.

3.6 Окончательный расчет по Договору производится в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ. В случае выполнения определенного вида работ в меньшем объеме и урегулирования Сторонами вопроса об объемах подлежащих принятию работ, расчеты должны быть произведены исходя из фактических объемов выполненных работ подтвержденных Актами о приемке выполненных работ КС-2, возражения по которым у Заказчика отсутствуют.

Статья 4. Сроки выполнения работ.

4.1 Работы по настоящему Договору должны быть начаты не позднее трех дней после подписания настоящего Договора и должны быть завершены не позднее 31 декабря 2012 года.

Приемка работ по отдельным этапам, если такие этапы установлены Заявками Заказчика, осуществляется путем подписания Сторонами соответствующего акта о выполнении работ по определенному этапу Работ.

4.2 В случае не предоставления Заказчиком необходимых для выполнения Работ документов или внесения изменений в Локальный сметный расчет, Подрядчик в праве не приступать к выполнению Работ или приостановить Работы, а срок выполнения работ продлить на время просрочки. Изменение сроков выполнения Работ оформляется Дополнительным соглашением к настоящему Договору или подписанием Графика производства работ.

Статья 5. Обязательства Подрядчика.

5.1 Произвести входной контроль документации и в течение пяти дней с момента выдачи ее Заказчиком в производство Работ дать свои замечания в письменном виде. Отсутствие замечаний в течение установленного срока является фактом принятия документации в производство Работ без возражений.

5.1.1 Выполнить собственными и привлеченными силами и средствами в соответствие с требованиями Договора, действующим законодательством, Заявками Заказчика все Работы по капитальному ремонту объекта, включая: приобретение и подготовку материалов и оборудования, строительно-монтажные работы, проведение индивидуальных и комплексных испытаний, сдачу Работ, устранение выявленных в период гарантийной эксплуатации дефектов.

5.1.2 Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений, земли и водного пространства во время проведения Работ.

5.1.3 Обеспечить оформление в установленном порядке разрешений на производство Работ.

5.1.4 Обеспечить на строительной площадке необходимых мероприятий по охране труда, техники безопасности, пожаро-взрывобезопасности, нести все расходы, связанные с несчастными случаями, произошедшими во время выполнения Работ с персоналом Подрядчика или его Субподрядчиков или используемой иностранной рабочей силы.

5.1.5 Соблюдать интересы Заказчика, не допускать, чтобы в связи с выполнением Работ были предъявлены какие-либо претензии по отношению к Заказчику со стороны третьих лиц.

5.1.6 Использовать технических специалистов, квалификация и опыт которых дает им возможность осуществлять руководство и надзор над исполнителями при производстве Работ, а также квалифицированную рабочую силу в количестве, необходимом для качественного и своевременного выполнения Работ.

5.1.7 Передать Заказчику всю исполнительную и другие виды документации, по выполненным работам, в соответствие с требованиями ГКИнП – 35 и СП часть II п. 6.35-6.42, СНиП «Организация строительного производства», СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения», 3.03.01-87, 3.05.04-85*, 3.01.01-85* и других действующих нормативных документов.

5.1.8 Осуществить приемку, разгрузку, складирование всех поставляемых материалов и оборудования и нести ответственность за их сохранность, на всех этапах производства Работ.

5.1.9 При необходимости получить разрешение и установить информационные щиты и временное освещение, осуществить подключение к временным коммуникациям.

5.1.10 Согласовать с органами госнадзора порядок ведения Работ на объекте и обеспечить его соблюдение.

5.1.11 Приглашать представителей Заказчика для приемки скрытых Работ и ответственных конструкций.

5.1.12 Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм техники технической и пожарной безопасности, а также производственной санитарии.

5.1.13 В течение 5-ти (пяти) дней по окончании работ по конкретному блоку предоставляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) по конкретному блоку и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по конкретному блоку, а также счет и счет-фактуру, а также акты сдачи-приемки с указанием всех объектов на которых производились Работы и площадей по каждому объекту.

5.1.14 После завершения Работ передать Заказчику сертификаты и паспорта на все использованные материалы и оборудование.

5.1.15 Сдать в срок по Актам о приемке выполненных работах законченные строительством Работы на объекте.

5.1.16 В недельный срок со дня подписания заключительного Акта о приемке выполнениях работ на объекте вывезти за пределы строительной площадки материалы, оборудование, транспортные средства и другое имущество, а также строительный мусор.

5.1.18 Устранять недоделки и дефекты в течение гарантийного срока на условиях настоящего Договора.

5.2 Подрядчик вправе привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору Субподрядные организации, при этом Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за надлежащее исполнение Работ Субподрядчиками, а также за убытки, причиненные с участием Субподрядчиков.

Статья 6. Обязательства Заказчика.

6.1 Для осуществления настоящего Договора Заказчик обязан:

6.1.1 Передать Подрядчику утвержденную сметную документацию в трехдневный срок со дня подписания настоящего Договора.

Это интересно:  Образец договора с врачом консультантом 2019 год

6.1.2 В течение 2-х (двух) дней рассмотреть замечания Подрядчика по документации и о принятых решениях сообщить Подрядчику.

6.1.3 Производить все необходимые платежи в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.1.4 Подписывать Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), а также акты сдачи-приемки с указанием всех объектов, на которых производились работы и площадей по каждому объекту, согласовать их или направить Подрядчику замечания в соответствие с порядком, определенным настоящим Договором.

6.1.5 В течение 2-х(двух) рабочих дней после получения сообщения от Подрядчика о необходимости промежуточной приемки выполненных на объекте скрытых работ или ответственных конструкций, обеспечить назначение уполномоченных представителей и организацию процесса по приемке работ.

6.1.6 При необходимости выдать технические условия для подключения коммуникаций на Объекте.

6.1.7 Осуществлять технический надзор за выполнением Работ, используя при этом критерии, заложенные в действующих в РФ СНиП и Правилах производства работ.

6.1.8 Организовать приемку Работ и подписать Акты об их выполнении в установленном настоящим Договором порядке.

Статья 7. Сдача и приемка работ.

7.1 Приемка результатов выполненных Подрядчиком Работ осуществляется в соответствие с установленным в настоящем Договоре порядком и действующими строительными нормами и правилами.

Работы по настоящему Договору считаются выполненными и принятыми Заказчиком после подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), которые являются основанием к оплате выполненных Работ Заказчиком, а также актов сдачи-приемки с указанием всех объектов на которых производились Работы и площадей по каждому объекту.

7.2 Подрядчик вместе с уведомлением Заказчика о готовности результатов Работ к сдаче, передает Заказчику исполнительную документацию (см. п. 5.1.7) по выполненным строительным и монтажным работам, Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) по конкретному блоку и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по конкретному блоку, а также счет-фактуру.

7.3 Передаваемая Подрядчиком исполнительная документация должна быть составлена в соответствие с требованиями строительных норм и правил и настоящего Договора. Исполнительная документация должна быть передана в 2-х (двух) экземплярах в составе, соответствующем виду выполненных Работ.

7.4 Приемка конкретного блока Работ производится Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней, после даты получения им письменного уведомления Подрядчика о готовности конкретного блока Работ к сдаче. Указанный в данном пункте срок приемки выполненных работ включает в себя фактическую приемку конкретного блока Работ и их документальное оформление, включающее проверку исполнительной документации, проверку и подписание Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по конкретному блоку и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) по конкретному блоку, проведение необходимых согласований и уточнений стоимости и состава выполненных Работ по конкретному блоку с уполномоченными организациями и учреждениями, государственными и муниципальными органами власти и т. п.

7.5 В случае возникновения каких-либо разногласий в процессе приемки Работ Сторонами создается комиссия для проверки соответствия выполненных по конкретному блоку Работ строительным нормам и правилам. Создание комиссии осуществляется по инициативе Заказчика с обязательным привлечением представителей Сторон. Решение комиссии обязательно для Сторон Договора.

7.6 При сдаче Работ Подрядчик обязан сообщить Заказчику в письменном виде о требованиях, правилах и особенностях эксплуатации результатов передаваемых Работ, которые необходимо соблюдать для эффективного, безопасного и надежного их использования, а также о последствиях для Заказчика и других лиц несоблюдения соответствующих требований.

7.7 Заказчик в праве не подписывать Акты о приемке выполненных работ по конкретному блоку в следующих случаях:

— отрицательного результата испытаний эксплуатационных показателей Объекта или части Объекта, предшествующих приемке Работ.

— обнаружения в ходе приемки Работ недостатков, которые исключают возможность использования выполненных Работ по их назначению.

— Работы не соответствуют обязательным требованиям, установленным строительными нормами и правилами, что однозначно установлено при приемке результатов Работ, в том числе в результате решения созданной в соответствие с п. 7.5 Договора комиссии.

— Акт о приемке выполненных работ не подписан уполномоченными лицами Подрядчика.

Отказ Заказчика от подписания актов составляется в письменной форме и должен быть мотивированным.

Немотивированный отказ Заказчика от приемки Работ и подписания Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) не допускается.

Если возражения Заказчика связаны с отдельными видами Работ, их количеством и качеством, то акты подлежат подписанию с указанием на исключение из общего объема невыполненных работ или работ выполненных с недостатками, а остальные Работы (в неоспариваемой части) подлежат оплате Заказчиком в соответствие с условиями Договора и в установленные Договором сроки в полном объеме.

7.8 Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения документов указанных в п. 7.2 обязан рассмотреть их и направить Подрядчику подписанные документы или мотивированный отказ. Если в указанный срок оформленные документы или мотивированный отказ не поступит Подрядчику, то выполненные Работы считаются утвержденными и претензии не принимаются.

7.9 Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был проинформирован об этом, или проинформирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

7.10 В случае, если будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества без права увеличения сроков Работ, предусмотренных Договором. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком разумный срок устранения. В случае несоблюдения Подрядчиком обязанности по устранению недостатков Заказчик в праве привлечь для их устранения третье лицо с оплатой произведенных расходов за счет Подрядчика.

Статья 8. Ответственность сторон.

8.1 Стороны несут материальную ответственность за ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора и действующего законодательства Российской Федерации.

8.2 При нарушении Подрядчиком обязательств по своевременной сдаче Работ Подрядчик уплачивает Заказчику за несвоевременное окончание Работ пени в размере 0, 01% от стоимости Работ по настоящему Договору за каждый день просрочки, но не более 10% от указанной суммы.

8.3 При нарушении Заказчиком сроков оплаты указанных в настоящем Договоре, Заказчик уплачивает Подрядчику за задержку расчетов за выполненные и принятые Работы пени в размере 0,01% от суммы задолженности по оплате этих работ за каждый день просрочки, но не более 10% от просроченной суммы.

8.4 Оплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязанностей по настоящему Договору.

8.5 Оплата предусмотренных Договором неустоек производится только в случае получения одной из Сторон соответствующего письменного требования от другой Стороны, считающей, что ее права нарушены.

Статья 9. Гарантии.

9.1 Подрядчик несет гражданско-правовую ответственность за причинение Заказчику или третьим лицам вреда, который может возникнуть при реализации настоящего Договора, с момента начала работ и до передачи их результата Заказчику.

9.2 Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с несчастными случаями в процессе выполнения Работ по настоящему Договору, если вышеуказанные случае не произошли по вине Заказчика.

9.3 Подрядчик отвечает за выполненные Работы в соответствие с Договором и гарантирует:

— выполнение Работ в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами и правилами;

— выполнение всех Работ в полном объеме, предусмотренном Сметной документацией, утвержденной Заказчиком, и в сроки, определенные настоящим Договором;

— качество всех Работ в соответствие с действующим в Российской Федерации нормами и правилами;

— своевременное устранение в период действия гарантийного срока недостатков и дефектов;

— качество поставляемых им по настоящему договору оборудования и материалов.

9.4 Срок гарантии надлежащего качества выполненных Работ на объекте составит в целом 24 месяца со дня ввода Объекта в эксплуатацию.

9.5 Если в течение гарантийного периода выяснится, что отдельные виды Работ или отдельные единицы оборудования поставки Подрядчика, при условии нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, Заказчиком составляется рекламационный акт в котором указываются дата обнаружения дефекта. Подрядчик обязан устранить любой дефект за свой счет в срок, указанный в рекламационном акте, при условии, что Заказчик соблюдает инструкции по эксплуатации оборудования.

9.6 Если Подрядчик в течение указанного в рекламационном акте срока не заменит некачественное оборудование или не устранит дефекты и недостатки, указанные в рекламационном акте, Заказчик имеет право без ущемления прав на гарантию, устранить дефекты и недостатки своими силами ил силами других организации, при этом Подрядчик обязан возместить Заказчику указанные расходы.

9.7 Если в ходе эксплуатации Объекта будет обнаружено, что Подрядчик при производстве работ использовал материалы, которые не соответствуют сертификатам, Подрядчик обязуется заменить их за свой счет.

Статья 10. Основания для освобождения от ответственности (Форс-мажор)

10.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не исполнения обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации, влияющих на исполнением Сторонами обязательств по настоящему договору и возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности (стихийные бедствия), а также решение органов местного самоуправления, о пересмотре инвестиционной программы Заказчика или издание иных актов.

10.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана не позднее пяти дней с начала наступления форс-мажорных обстоятельств известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Факты изложенные в таком сообщении, должны быть подтверждены свидетельством, выданным уполномоченным лицом государственных органов.

Статья 11. Арбитраж.

11.1 Все разногласия, возникшие между Сторонами при заключении и исполнении настоящего Договора, решаются, по возможности, путем переговоров между Сторонами. Если Стороны не придут к согласию, то споры рассматриваются в Арбитражном суде Калужской области.

Статья 12. Прочие условия.

12.1 Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права или обязанности по настоящему Договору третьим сторонам, без предварительного письменного согласия другой Стороны.

12.2 Все изменения и дополнения к Договору будут действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Заказчиком и Подрядчиком.

Статья 13. Срок действия Договора и расторжение Договора.

13.1 Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

13.2 Заказчик имеет право в одностороннем порядке, без обращения в суд отказаться от исполнения Договора в случаях:

— задержки начального или конечного срока выполнения Работ Подрядчиком на срок более 30 дней;

— неудовлетворительного качества Работ;

— лишения Подрядчика допуска к Работам или возбуждение в отношении него процедуры банкротства.

13.3 Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случаях:

— финансовой несостоятельности Заказчика;

— остановки Заказчиком выполнения Работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок превышающий 30 дней.

13.4 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями Сторон и действует до 31 декабря 2012 года.

13.4 Настоящий Договор подписывается в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру Подрядчику и Заказчику.

Статья 14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик: ГП КО «Калугаоблводоканал»

Статья написана по материалам сайтов: vse-documenty.ru, blank-obrazets.ru, pandia.ru.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector