+7 (499) 938-69-47  Москва

+7 (812) 467-45-73  Санкт-Петербург

8 (800) 511-49-68  Остальные регионы

Бесплатная консультация с юристом!

Обязательные приложения к договору строительного подряда 2019 год

Тип документа: Перечень

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 1,8 кб

Бланк документа

Скачать образец документа

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  • Перечень: образцы (Полный перечень документов)
  • Поиск по фразе «Перечень» по всему сайту
  • «Перечень материалов, предоставляемых для выполнения работ (приложение к договору строительного подряда)».doc
  • Скачано документов

Занесено в базу

Внесены исправления в

  • Договоры
  • Все документы
  • Календарь праздников и выходных на 2019 год
  • Регистрация малого бизнеса полезно
  • Как самостоятельно составить договор
  • Таблица кодов ОКВЭД

У нас на сайте каждый может бесплатно скачать образец интересующего договора или образца документа, база договоров пополняется регулярно. В нашей базе более 5000 договоров и документов различного характера. Если вами замечена неточность в любом договоре, либо невозможность функции “скачать” какого-либо договора, обратитесь по контактным данным. Приятного времяпровождения!

Сегодня и навсегда — загрузите документ в удобном формате! Уникальная возможность скачать любой документ в DOC и PDF абсолютно бесплатно. Многие документы в таких форматах есть только у нас. После скачивания файла нажмите Спасибо», это помогает нам формировать рейтинг всех документов в базе.

Приложение г Договор строительного подряда (пример)

г. Красноярск «__»____________ 20__ г.

__________________________________________________________________, (наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя)

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующего

на основании ______________________________________________________

(Устав, Положение, Доверенность, № свидетельства государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

с одной стороны, и ________________________________________________,

(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________,

действующего на основании _________________________________________

(Устав, Положение, Доверенность, № свидетельства государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Подрядчик обязуется в установленный настоящим договором срок выполнить работы по: «____________________________________», именуемого

(указывается вид работ)

в дальнейшем «Объект», в соответствии с проектной документацией.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить указанные работы в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную в настоящем договоре цену.

1.3. Техническая документация по настоящему договору готовится и предоставляется _______________________________________в срок.

(Заказчиком или Подрядчиком)

1.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта выполняемых по настоящему договору работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

2.1. Цена настоящего договора устанавливается в соответствии со сметой, являющейся его неотъемлемой частью. В цену включается стоимость материалов, конструкций и оборудования, приобретаемых Подрядчиком для выполнения работ.

2.2. Цена договора в ценах декабря 2012 г. составляет ____________ руб.

Договорная цена строительно-монтажных работ в действующих ценах на момент заключения договора составляет ______________руб., в том числе НДС — _____________руб.

2.3. Договорная цена выполненных работ определена по базовой стоимости строительства в ценах 2001 г. с применением индексов изменения сметной стоимости ФГУ «ФЦЦС» по Красноярскому краю.

Сроки выполнения работ

3.1. Работы по настоящему договору выполняются в срок:

— начало работ – «___»____________20__г.

— окончание работ – «___»___________20__г.

3.2. Задержка выполнения работ по вине Заказчика (уменьшение объемов финансирования и несоблюдения других условий договора, влияющих на продолжительность строительства) на срок более двух недель оформляется совместными протоколами, на основании которых рассматривается вопрос о переносе срока окончания строительства.

4.1. Подрядчик ежемесячно отчитывается о выполненных работах и произведенных затратах путем предоставления Заказчику справки по форме № КС-3 (Постановление Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. № 100).

Заказчик имеет право задержать приемку работ, выполненных с отступлением от проекта, СНиПа или иных обязательных требований, а также с применением материалов, не соответствующих ГОСТу или ТУ, до устранения замечаний, при этом работы принимаются по цене на момент выявления несоответствий.

4.2. Расчеты за выполненные работы производятся по форме № КС-3 в течение месяца со дня предоставления счета-фактуры в бухгалтерию Заказчика.

(Расчеты могут осуществляться как в ходе строительства, так и после полного завершения работ по договору. Договором может быть предусмотрено предоставление аванса Подрядчику. Окончательный расчет осуществляется после выполнения всех работ, включая устранение выявленных в ходе приемки дефектов, за вычетом перечисленных ранее сумм. Договором может быть предусмотрена оплата полностью или частично за счет кредитных средств).

4.3. В случае необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства Подрядчик обязан сообщить об этом Заказчику. Заказчик обязан ответить на данное сообщение в срок 10 дней.

Оплата работ в этом случае осуществляются в соответствии с дополнительной сметой. В случае неполучения в установленный срок ответа от Заказчика Подрядчик приостанавливает выполнение работ с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика.

5.1. Подрядчик обязан согласно переданной ему Заказчиком проектно-сметной документацией выполнить работы по объекту в соответствии со строительными нормами и правилами, иными обязательными требованиями и сдать Объект приемочной комиссии.

Подрядчик имеет право привлекать к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков), отвечая перед Заказчиком за результаты их деятельности.

5.2. Подрядчик должен доставлять на строительную площадку необходимые для производства работ материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику (различные виды машин, механизмов, оборудования, временные и передвижные источники тепла и энергии, инвентарь и всякого рода оснастку, необходимые для выполнения работ) и осуществить их приемку, разгрузку и складирование на стройплощадке.

Это интересно:  Договор аренды автокрана без экипажа образец 2019 год

5.3. Подрядчик обязан возводить своими силами и средствами на территории строительной площадки (земельный участок, переданный Заказчиком по акту Подрядчику на период выполнения всех работ в рамках настоящего договора) и вне ее временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему договору.

5.4. Подрядчик должен обеспечивать выполнение на строительной площадке необходимых в период выполнения работ противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности, а также осуществлять природоохранные мероприятия, обеспечивать чистоту на строительной площадке и прилегающих территориях.

5.5. Подрядчик несет ответственность за охрану стройплощадки и Объекта до сдачи его в эксплуатацию.

5.6. Подрядчик должен безвозмездно устранять дефекты, выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта.

5.7. В срок 10 дней должен предупредить Заказчика и до получения от него указания приостановить работу при обнаружении:

— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

— иных не зависящих от Подрядчика обязательств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

5.8. Подрядчик обязан предоставить Заказчику по его требованию образцы материалов для проведения испытаний и оценки их качества или результатов испытаний.

5.9. При выполнении работ берет на себя обязательство не раскрывать посторонним лицам, не связанным с выполнением работ, характер и объемы выполняемых работ, условия оплаты: данная информация является конфиденциальной.

5.10. Подрядчик обязуется вывезти со дня подписания акта о приемке завершенного строительством Объекта за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, а также демонтировать и вывезти возведенные им временные здания и сооружения в недельный срок.

6.1. Заказчик обязан содействовать Подрядчику в своевременном начале работ, нормальном их ведении и завершении в срок.

6.2. Заказчик обязан осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь в производственно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

7.1. Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и проектной документации.

Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

7.2. Представители Заказчика и Подрядчика на строительной площадке при необходимости проводят совещания для согласования возникающих вопросов

7.3. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы не меняют характера предусмотренных договором подряда работ.

Если в результате этих изменений возникает необходимость в переделке ранее выполненных работ или замене установленного оборудования, то Подрядчик составляет смету и предоставляет ее на рассмотрение Заказчику.

7.4. Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.

При обнаружении в ходе строительства необходимости в выполнении работ, не учтенных технической документацией, и в связи с этим увеличения сметной стоимости строительства Подрядчик обязан сообщить об этом Заказчику.

При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 15 дней Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков в том случае, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ.

При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных работ Подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случае, если они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика либо не могут быть выполнены Подрядчиком по независящим от него причинам.

7.5. Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик.

7.6. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (даты начала и окончания работ, предоставления материалов, оборудования, оказания услуг, сведения о проведенных испытаниях, задержках).

Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в Журнале производства работ.

В таком случае Подрядчик обязуется в 3-дневный срок принять меры к устранению недостатков.

7.7. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения и повреждения объекта до момента сдачи его Заказчику.

Приемка законченного строительством объекта

8.1. Приемка работ по настоящему договору производится в течение 2 недель с даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об окончании производства работ и оформляется актом приема-передачи выполненных работ.

8.2. После приемки работ в соответствии с п.8.1 осуществляется приемка Объекта приемочной комиссией о чем составляется акт о сдаче Объекта в эксплуатацию.

8.3. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки завершенного строительством Объекта два экземпляра исполнительной документации. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам.

9.1. Подрядчик гарантирует:

— выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;

— качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами;

— своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

— нормальное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

9.2. Срок гарантии нормальной работы объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ – 12 мес. с момента сдачи Объекта в эксплуатацию в соответствии с п. 8.2, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

Это интересно:  Договор хранения круглого леса образец 2019 год

9.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характеру, что не исключает права сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

10.1. Подрядчик вправе потребовать расторжения договора в следующих случаях:

— получения от Заказчика указания об остановке строительно-монтажных работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий два месяца;

— утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования строительства.

10.2. Заказчик вправе потребовать расторжения договора в следующих случаях:

— задержка Подрядчиком начала строительства более чем на два месяца по причинам, не зависящим от Заказчика;

— нарушение Подрядчиком условий договора, ведущее к снижению качества работ, предусмотренных проектом;

— аннулирование лицензий на строительную деятельность, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство работ;

— задержка Подрядчиком хода строительства по его вине, когда срок окончания строительства, установленный в договоре, увеличивается более чем на два месяца, в соответствии с п. 3.1.

10.3. Сторона, имеющая право расторгнуть договор и желающая воспользоваться этим правом, должна письменно уведомить о своем намерении другую сторону в течение 14 дней после возникновения оснований для расторжения договора.

11.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующими нормами законодательства Российской Федерации.

11.2. Имущественную ответственность за повреждение или разрушение зданий и сооружений, расположенных на территории, прилегающей к строительной площадке, при производстве работ несет Подрядчик, если эти здания и сооружения обозначены в проекте и если Подрядчик не согласовал с Заказчиком указания по производству работ вблизи них или не обеспечил выполнение этих указаний.

12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до момента его окончательного исполнения, но в любом случае до «__»__________20__г.

12.2. Срок действия настоящего договора истекает после выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

12.4. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются арбитражным судом в установленном порядке.

12.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (на русском языке). Экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой стороны находится один экземпляр настоящего договора.

Перечень приложений к договору

В состав приложений к настоящему договору входят и составляют его неотъемлемую часть:

13.1. Протокол согласования о договорной цене на строительство объекта;

13.2. График производства подрядных работ.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

(для каждой стороны приводятся сведения: название организации, ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД; юридический адрес, почтовый адрес, телефоны и телефаксы; банковские реквизиты (номер расчетного счета организации, название банка, корреспондентский счет, БИК)). Ниже приводится пример.

РАГС — РОССИЙСКИЙ АРХИВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ,
а также строительных норм и правил (СНиП)
и образцов юридических документов

Договор подряда — это соглашение, в соответствии с которым одна из сторон, именуемая подрядчиком, берет на себя обязательства выполнить по заказу другой стороны, именуемой заказчиком, определенную работу и сдать ее результат; заказчик же, в свою очередь, берет на себя обязательства принять результат работы и соответствующим образом оплатить ее.
Подрядчик, в случае необходимости, имеет право привлечь к выполнению оговоренных в договоре обязательств других лиц, именуемых субподрядчиками. Если такое привлечение имеет место, то подрядчик выступает в роли генерального подрядчика. Однако это возможно только в том случае если из Договора подряда (или нормативно-правового акта) не следует, что подрядчик обязан выполнить оговоренную в договоре работу лично.
По отдельным видам Договора подряда в ГК РФ установлены специальные правила. К таким особым видам можно отнести: подряд по выполнению изыскательных и проектных работ, строительный подряд, подрядные работы для государственных нужд, бытовой подряд и др.

Архитектурно-строитльное бюро Натальи Павловой

Приложение №1 к Договору подряда. Перечень ремонтно-строительных работ, подлежащих выполнению по Договору подряда

1. В п.1.1. Договора подряда от _______________ 2018 года в ремонтно-строительные работы по внутренней отделке Объекта включены следующие виды работ.

1.1. Электромонтажные работы:

1.1.1. сборка электрического щитка на 36 мест (автомат общего ввода, автоматы, диф автоматы);

1.1.2. установка электрического щитка в пределах квартиры;

1.1.3. устройство медной электропроводки, включая работы по устройству штробы по нововозведенным межкомнатным перегородкам из пенокирпича СИБИТ, исключая работы по устройству штробы по существующим потолкам, стенам, перегородкам;

1.1.4. устройство теплых электрических полов “Thermomat” в зонах кафельных полов;

1.1.4. монтаж электрического полотенцесушителя в санузле / санузлах;

1.1.5. монтаж электрического вентилятора в санузле / санузлах;

1.1.6. монтаж розеток, выключателей, переключателей, светорегуляторов;

1.1.7. монтаж потолочных, настенных, точечных, скрытых светильников (исключая осветительное оборудование в зонах натяжных потолков).

1.2. Отделочные работы:

1.2.1. устройство финишной выравнивающей стяжки полов;

1.2.2. устройство ненесущих межкомнатных перегородок из пенокирпича Сибит 625х100х250 с последующей подготовкой нововозведенных перегородок под финишную отделку (затирка штукатурными смесями на малярную сетку, шпаклевка, грунтовка поверхности) либо с последующей обшивкой нововозведенных перегородок ГКЛ на клей плюс дюбель-гвоздь, с последующей подготовкой под финишную отделку (проклейка стыков серпянкой, шпаклевка стыков, шпаклевка всей поверхности, грунтовка всей поверхности);

1.2.3. подготовка части существующих стен и перегородок под финишную отделку (затирка штукатурными смесями на малярную сетку, шпаклевка, грунтовка поверхности);

Это интересно:  Договор перевозки груза простой образец 2019 год

1.2.4. обшивка части существующих стен и перегородок ГКЛ на металлокаркас (с предварительной укладкой звукоизоляционного материала Изовер / Rockwool), с возможным устройством декоративных ниш / декоративных накладных элементов из ГКЛ, с последующей подготовкой под финишную отделку (проклейка стыков серпянкой, шпаклевка стыков, шпаклевка всей поверхности, грунтовка всей поверхности);

1.2.5. финишная отделка стен: рулонная фреска / фотообои / бумажные обои / виниловые обои / флизелиновые обои / обои под покраску с последующей водоэмульсионной окраской на 2-3 слоя / белые флизелиновые обои под последующее нанесение декоративной штукатурки компанией-субподрядчиком;

1.2.6. облицовка керамической плиткой / керамогранитом стандартного / нестандартного размера участка стен на кухне (так называемый «фартук”);

1.2.7. монтаж декоративного настенного молдинга, с последующей шпаклевкой, грунтовкой и белой водоэмульсионной окраской на 3 слоя;

1.2.8. устройство подвесных одноуровневых / двухуровневых прямолинейных потолков из ГКЛ с возможным устройством прямолинейного торца высотой до 250мм для последующего монтажа натяжного потолка, с последующей подготовкой под финишную отделку (проклейка стыков серпянкой, шпаклевка, грунтовка поверхности, оклейка обоями под покраску) — не более 25% от общей площади потолков на Объекте;

1.2.9. монтаж потолочного декоративного плинтуса в зонах потолков из ГКЛ с последующей шпаклевкой, грунтовкой и белой водоэмульсионной окраской на 3 слоя;

1.2.10. водоэмульсионная окраска подвесных потолков из ГКЛ на 3 слоя;

1.2.11. устройство финишной отделки полов: паркетная доска (укладка плавающим методом) / ламинат-паркет (укладка плавающим методом) / напольная плитка ПВХ / пробковое напольное покрытие / ковролин / линолеум;

1.2.12. возможная облицовка полов в прихожей керамической плиткой / керамогранитом стандартного размера;

1.2.13. возможная облицовка полов в кухне керамической плиткой / керамогранитом стандартного размера;

1.2.14. монтаж напольных прямолинейных стыковочных порогов и напольного прямолинейного пластикового / шпонированного плинтуса;

1.2.15. устройство скрытого вентиляционного короба ПВХ для последующего монтажа электрического вентилятора в санузле / санузлах;

1.2.16. устройсово гидроизоляции полов санузла / санузлов (мастика Флехендихт / Ceresit плюс лента Викар);

1.2.17. возможное устройство прямолинейного / криволинейного подиума / подиумов для установки сантехнического оборудования в санузле / санузлах;

1.2.18. возможное устрорйство экрана из ГКЛ на чугунную ванну, с последующей облицовкой керамической плиткой / керамогранитом стандартного размера;

1.2.19. облицовка стен и полов санузла керамической плиткой / керамогранитом стандартного размера, без подрезки плиток кафеля / керамогранита под 45 градусов;

1.2.20. монтаж одностворчатых / двустворчатых деревянных межкомнатных дверных блоков, с заводской врезкой навесов и ручек-замков;

1.2.21. монтаж подоконных досок ПВХ;

1.2.22. отделка внутренних откосов оконных проемов сандвич-панелями ПВХ.

1.3. Укладка кабеля телефон, Internet, TV, домашний кинотеатр без устройства подключения розеток / разъемов телефон, Internet, TV, домашний кинотеатр.

1.4. Работы по приемке и проверке строительных и отделочных материалов на предмет целостности материалов, а также по сверке материалов на предмет соответствия количеству и артикулу.

1.5. Работы по уборке строительного мусора в процессе ремонтно-строительных работ с последующим выносом (с использованием лифта) и погрузкой мусора на автотранспорт без стоимости найма грузового транспорта и талонов на разгрузку мусора на городском отвале.

Работы по выносу строительного мусора без использования лифта оплачиваются Заказчиком дополнительно, согласно предоставленной Подрядчиком и согласованной сторонами сметы.

2. В п.1.1. Договора подряда от ___________ 2018 года в ремонтно-строительные работы по внутренней отделке Объекта не включены следующие виды работ:

2.1. работы по разгрузке и подъему строительных и отделочных материалов на Объект с использовнием лифта / без использования лифта;

2.2. работы по крыльцу / лоджии / балкону;

2.3. отделка наружных оконных откосов;

2.4. сантехмонтажные работы;

2.5. работы по демонтажу несущих стен или участков стен, по демонтажу ненесущих перегородок или участков ненесущих перегородок, по полному / фрагментарному демонтажу существующей бетонной стяжки полов;

2.6. устройство общей выравнивающей стяжки полов;

2.7. устройство звукоизоляции потолков;

2.8. монтаж встроенного сейфа;

2.9. устройство скрытого вентиляционного канала для электрической вытяжки на кухне, согласно инсталляционной схеме, предоставленной фирмой-поставщиком кухонного гарнитура;

2.10. монтаж потолочного декоративного плинтуса в зонах натяжных потолков, с последующей шпаклевкой, грунтовкой и водоэмульсионной окраской на 2-3 слоя;

2.11. устройство декоративной штукатурки / росписи настенных молдингов;

2.12. устройство декоративной штукатурки / росписи потолочных плинтусов;

2.13. устройство декоративной штукатурки / росписи стен и потолков;

2.14. облицовка дополнительных площадей полов (кроме перечисленных в п.п. 1.2.12., 1.2.13. и 1.2.19. настоящего рриложения) керамической плиткой / керамогранитом стандартного / нестандартного размера;

2.15. облицовка дополнительных площадей стен (кроме перечисленных в п.п. 1.2.6. и 1.2.19. настоящего приложения) керамической плиткой / керамогранитом стандартного / нестандартного размера;

2.16. облицовка стен керамической плиткой / керамогранитом, с подрезкой плиток кафеля / керамогранита под 45 градусов;

2.17. облицовка полов / стен керамической плиткой / керамогранитом нестандартного размера, то есть размером менее 20см х 20см (кроме так называемого «фартука» на кухне);

2.18. облицовка полов / стен мозаикой;

2.19. устройство фанерного основания под паркетную доску;

2.20. монтаж радиального напольного плинтуса / радиальных напольных стыковочных порогов (осуществляет фирма-поставщик плинтуса / порогов);

2.21. монтаж витражей (осуществляет фирма-поставщик);

2.22. монтаж мраморных / деревянных подоконных досок (осуществляет фирма-поставщик);

2.23. отделка внутренних откосов оконных проемов мрамором / деревянными панелями (осуществляет фирма-поставщик);

2.24. монтаж натяжного потолка (осуществляет фирма-поставщик).

Настоящее Приложение №1 является неотъемлемой частью Договора подряда от ______________ 2018 года.

Статья написана по материалам сайтов: studfiles.net, rags.ru, www.npavlova.ru.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector