+7 (499) 322-30-47  Москва

+7 (812) 385-59-71  Санкт-Петербург

8 (800) 222-34-18  Остальные регионы

Звонок бесплатный!

Досудебная претензия по договору подряда образец 2019 год

Образец претензии по договору подряда (субподряда)

от ООО «НАЗВАНИЕ-2»
адрес, телефон
директор

ПРЕТЕНЗИЯ
по договору субподряда № __________ от (дата)

(дата) между ООО «НАЗВАНИЕ-2» и ООО «НАЗВАНИЕ» был заключен договор субподряда № __________ на производство строительных работ, в соответствии с условиями которого ООО «НАЗВАНИЕ-2» (субподрядчик) обязался выполнить по заданию ООО «НАЗВАНИЕ» (генподрядчика) строительные работы по ___________________, с использованием собственной техники и механизмов, а также с использованием техники и механизмов ООО «НАЗВАНИЕ» (__________) в объеме, предусмотренном рабочей документацией ____________ на строительстве объекта ________________, а ООО «НАЗВАНИЕ» обязался принять работы и оплатить их в соответствии с условиями договора.

В дальнейшем к названному договору субподряда между сторонами были заключены девять дополнительных соглашений: ____________________

Каждое из дополнительных соглашений увеличивало объем работ и, соответственно, цену договора. Последнее из заключенных дополнительных соглашений предусматривало выполнение работ на общую сумму ___________ руб. (в том числе, стоимость работ определена в сумме ___________ руб., стоимость материалов – в сумме __________ руб.).

По условиям договора оплата работ должна производиться ООО «НАЗВАНИЕ» на условиях частичной предоплаты, оставшаяся часть стоимости работ подлежала оплате в следующем порядке – в течение __ банковских дней с момента подписания актов выполненных работ (КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (КС-3) подлежит оплата __% стоимости всех выполненных строительных работ (без учета стоимости материалов, предоставленных генподрядчиком) и оставшиеся _% стоимости выполненных работ (без учета стоимости материалов, предоставленных генподрядчиком) подлежали оплате в течение __ банковских дней с момента получения разрешения на ввод объекта, указанного в п.__. договора, в эксплуатацию при условии устранения к этому сроку всех выявленных недостатков работ, за которые отвечает субподрядчик.

Свои обязательства перед ООО «НАЗВАНИЕ» ООО «НАЗВАНИЕ-2» выполнило надлежащим образом, о чем свидетельствуют двусторонне подписанные акты выполненных работ (КС-2):

1. _____________
2. _____________
3. _____________

Никаких претензий ООО «НАЗВАНИЕ» относительно качества работ ООО «НАЗВАНИЕ-2» не заявлено, объект принят в эксплуатацию, однако оплату работ генподрядчик произвел не в полном объеме. На день составления настоящей претензии ООО «НАЗВАНИЕ» оплатил лишь _________руб.

Задолженность ООО «НАЗВАНИЕ» перед ООО «НАЗВАНИЕ-2» по оплате работ по договору субподряда № __________ от (дата) составляет ____________ руб.

Обязанность стороны договора исполнять свои обязательства надлежащим образом и недопустимость одностороннего отказа от исполнения взятых на себя обязательств предусмотрена законом (ст. 309, п.1 ст. 310 Гражданского кодекса РФ).

Надлежащее исполнение обязательства предполагает его исполнение в обусловленный договором или законом срок.

Должник, просрочивший исполнение, отвечает перед кредитором за убытки, причиненные просрочкой (п. 1 ст. 405 Гражданского кодекса РФ). Неисполнение заказчиком (генподрядчиком) обязанности своевременно оплатить работы по договору субподряда обуславливает право подрядчика потребовать оплатить работы и предусмотренную договором неустойку (п. 1 ст. 740, п. 1 ст. 746, п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса РФ).

Договором субподряда № __________ от (дата) предусмотрена ответственность ООО «НАЗВАНИЕ» за несвоевременную оплату работ ООО «НАЗВАНИЕ-2» в виде пени в размере 0,1% от просроченной суммы оплаты – п. __. договора.

Рассчитанная по состоянию на «_____» ______ 2017 года неустойка (с учетом поступивших от ООО «НАЗВАНИЕ» оплат) составляет ______ руб.

Т.о., на дату «____» _______ 2017 года общая сумма задолженности ООО «НАЗВАНИЕ» перед ООО «НАЗВАНИЕ-2» по договору субподряда № __________ от (дата) составляет:

На основании изложенного,

ПРОШУ:

в срок не позднее __ календарных дней со дня получения настоящей претензии оплатить ООО «НАЗВАНИЕ-2» задолженность по договору по договору субподряда № __________ от (дата) в размере __________________ руб., неустойку за просрочку оплаты работ по состоянию на (дата) в размере _________ руб., всего: ____________ (____________________________________).

В случае неисполнения этого требования ООО «НАЗВАНИЕ-2» вынуждено будет обратиться в арбитражный суд с иском к ООО «НАЗВАНИЕ» о взыскании задолженности по договору субподряда № __________ от (дата), а также неустойки за просрочку оплаты товара.

П Р И Л О Ж Е Н И Е:

1. расчет неустойки по договору субподряда № __________ от (дата)
2. акт сверки взаиморасчетов по договору субподряда № __________ от (дата)

«_____» ________ 2017 года

Директор ООО «НАЗВАНИЕ-2»
____________________

Претензия по договору подряда

Претензия по договору подряда на ремонт и отделку помещения в части уклонения от оплаты услуг заказчиком

ООО «___________»
Адрес организации:___________________________

От: __________________________________
Адрес: _________________________________

На основании изложенного, —

В случае отказа либо ненадлежащего удовлетворения моих требований, равно как и отсутствия ответа на претензию, я буду вынужден обратиться в Прокуратуру РФ, а также в суд с иском о возмещении причиненного материального ущерба и морального вреда. В этом случае к сумме судебного иска будут добавлены судебные расходы, в том числе и расходы на услуги представителя, к помощи которого я буду вынужден прибегнуть.

Ответ на претензию прошу направить по адресу: ________________________________в 3-х дневный срок.

Претензия Подрядчика к Заказчику по договору подряда на ремонт квартиры с требованием окончательной оплаты несмотря на наличие досудебной экспертизы объема и качества выполненных работ

________________________________

Это интересно:  Договор оКазания услуг права и обязанности сторон 2019 год

ул. __________________,
д.___, корп.___, кв.
___________

Претензия по Договору подряда б/н от __________2017 г. об окончательной оплате

стоимости выполненных работ и неустойки, итого в размере ___________________, 00 руб.

По Договору подряда б/н от _____________2017 г. между Р. (далее – Подрядчик) и А. (далее – Заказчик) Подрядчик
обязуется своими силами по заданию Заказчика в установленный срок выполнить
комплекс работ по внутренней отделке помещения, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, _________________________________, д.____, корп.___, кв._____, согласно смете
отделочных и монтажных работ, являющейся Приложением №1 к Договору, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и выплатить согласованную цену (далее – Договор).

Согласно п.13.2. Договора установлено, что Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из сторон с оплатой фактически выполненных работ.

«___» ___________ 2017 г. на адрес электронной почты Подрядчика от Заказчика поступило Уведомление о расторжении Договора подряда б/н от ______________2017 г., ссылаясь на экспертное заключение № _______-Э от ____________2017, которое было подготовлено по результатам осмотра ООО «ЭЦ». При этом, как указано в этом Уведомлении —

«Как следует из выводов заключения на дату осмотра ____________2017 г., экспертом зафиксировано выполнение объемов работ по всем этапам Договора подряда б/н от ______________2017 г. на
сумму ___________ руб., с перечнем выявленных несоответствий, в частности – «по каркасу
выявлено отклонение конструкции от горизонтальной плоскости на 2-3 мм».

С указанными выводами заключения Подрядчик не согласен, поскольку оно составлено с нарушением действующего законодательства, а именно: согласно п.5 ст. 720 ГК РФ – « При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком Договора подряда или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну».

  1. в ходе проведения осмотра ____________________ 2017 г. с участием неустановленного лица не был составлен Перечень выявленных недостатков, подписанный как Заказчиком, так и Подрядчиком;
  2. таким образом, указанное заключение является документом, составленным в одностороннем и в частном порядке, а также без согласия Подрядчика на проведение экспертизы именно данным лицом, не подтвердившим свое право на проведение указанной экспертизы;
  3. при проведении данной экспертизы не были учтены вопросы, которые могли и должны быть поставлены Подрядчиком перед экспертом на предмет определения качества и объема выполненных Подрядчиком работ;
  4. заключение составлено и без учета того обстоятельства, что материалы для выполнения работ предоставлялись Заказчиком т.к. согласно п. 2 ст.745 ГК РФ — «Сторона, в обязанность которой входит обеспечение строительства, несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона»;
  5. так, небесспорные перечисленные в данном заключении недостатки относятся к устранимым и несущественным, которые не влияют на пригодность результата выполненных работ их использованию в обычных потребительских целях, поскольку факт выполнения Подрядчиком работ и их принятие Заказчиком подтверждается действиями Заказчика по приемке этапов работ и их частичной фактической оплатой согласно условиям Договора;

в связи с вышеуказанным данное экспертное заключение не является допустимым доказательством, бесспорно свидетельствующим о том, что Подрядчик некачественно выполнил отдельные виды работ.

«Статья 32. Право потребителя на отказ от исполнения Договора о выполнении работ (оказании услуг)

(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)

Согласно ст. 10 ГК РФ и с учетом п.4 ст.1 ГК РФ – «Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения».

Уведомление Заказчика о расторжении Договора подряда б/н от 19.10.2017 г. от 30 ноября 2017 г. по своей сути направлено на неосновательное обогащение, что также не допускается согласно ст. 1102 ГК РФ, поскольку Заказчик, получивший и использующий в быту реальную фактическую пользу в виде проведенного ремонта квартиры, выполненного Подрядчиком, — не может возвратить все полученное от Подрядчика в виде результата уже выполненных работ.

В связи с этим, в соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации — «В случае, когда до расторжения или изменения Договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по Договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или Договором либо не вытекает из существа обязательства».

Таким образом, согласно абзацу 2 пункта 4 статьи 453, пункту 3 статьи 1103 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснениям, приведенным в пункте 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 N 49 Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении», при расторжении Договора его сторона не лишена права истребовать от другой стороны ранее исполненное, если другая сторона неосновательно обогатилась.

Так, согласно п.4.2 Договора подряда б/н от ______________2017 г. работы должны были быть завершены в течение 30 календарных дней с даты подписания Договора, т.е. в срок до _____________ 2017 г.

Это интересно:  Договор задатка по доверенности образец 2019 год

При этом объем и стоимость выполнения работ определяются согласно Приложению №1 – Смете (п.2.1. Договора), выполнение работ было определено поэтапно в 3 этапа:

Стоимость работ согласованная, руб.

С учетом предоставленной Подрядчиком скидки 5%, руб.

Из смысла ст. 702 ГК РФ следует, что в обязанности заказчика по Договору подряда входит приемка и оплата выполненных подрядных работ. Кроме того, к обязанности Заказчика согласно заключенному Договору подряда относилось предоставление необходимых материалов и/или оборудования для выполнения работ, поскольку стоимость материалов и/или оборудования не входила в стоимость работ Подрядчика по Договору.

Так, согласно п. 4.4. Договора подряда б/н от ______________2017 г. Подрядчик предоставляет (средствами электронной почты) список необходимых материалов, соответственно, согласно п.6.2.2. Договора – Заказчик обязуется … в 2-дневный срок предоставить необходимое оборудование и/или материалы, Условиями платежа стороны установили поэтапную оплату работ, выполненных фактически Подрядчиком, по стоимости работ, указанной в Приложении №1 Договора (п.5.1.).

Согласно акту приема-передачи выполненных работ по ремонту помещения от _______________ 2017 г., работы по 1 этапу выполнены итого на общую сумму ____________, 00 руб., которые были оплачены Заказчиком в полном объеме, о чем Подрядчиком был составлен односторонний акт (п.5.2. Договора). Оплачивая выполненные работы, Заказчик подтверждал потребительск ую ценност ь этих работ для Заказчика, факт выполнения и качество выполненных Подрядчиком работ.

В дальнейшем, в связи с отсутствием материалов, с использованием которых Подрядчик обязался выполнить работы по ремонту помещения, – а именно, — непредоставлением Заказчиком в сроки согласно Договору необходимых материалов для продолжения работ более чем на 10 дней, и задержкой более чем на 7 дней оплаты фактически выполненных работ по 3 этапу согласно п. 5.1 Договора подряда б/н от ______________2017 г. , — Подрядчик ___________ 2017 г. направил Уведомление о приостановлении работ до момента приемки-передачи работ на объекте.

При этом условиями п.4.5. Договора предусмотрена выплата неустойки Заказчиком в размере 1 000, 00 руб. за каждый день простоя работ по вине Заказчика из-за отсутствия материалов.

Таким образом, несвоевременное выполнение обязательства Заказчика перед Подрядчиком по предоставлению необходимых для выполнения работ материалов и/или оборудования является просрочкой Заказчика как кредитора, который требует надлежащего исполнения от должника-Подрядчика, в правовой ситуации, когда должник не может исполнить своего обязательства до того, как кредитор –Заказчик совершит действия, предусмотренные законом, иными правовыми актами или Договором. Как указано в п. 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении» — « Если иное не установлено законом, в случае, когда должник не может исполнить своего обязательства до того, как кредитор совершит действия, предусмотренные законом, иными правовыми актами или Договором либо вытекающие из обычаев или существа обязательства, применению подлежат положения статей 405, 406 ГК РФ. Правила статьи 328 ГК РФ в таком случае применению не подлежат».

При этом на основании п.2 ст. 406 ГК РФ – «Просрочка кредитора дает должнику право на возмещение причиненных просрочкой убытков, если кредитор не докажет, что просрочка произошла по обстоятельствам, за которые ни он сам, ни те лица, на которых в силу закона, иных правовых актов или поручения кредитора было возложено принятие исполнения, не отвечают».

Помимо этого, в соответствии с п.3.3. Договора – при согласованном изменении объема работ стоимость работ может быть изменена. Первоначально не предполагалось и не было учтено при составлении Сметы- Приложения №1 к Договору выполнения работ в помещении согласно дизайн-проекту.

Так, «______» _____________ 2017 г., уже в ходе выполнения работ, т.е. после заключения Договора и составления Сметы-Приложения №1, — Заказчик предоставил Подрядчику указанный дизайн-проект для выполнения работ по ремонту помещения, который Подрядчиком рассматривался как обязательный для исполнения, т.к. Заказчик ежедневно контролировал ход выполнения работ в помещении и давал свои указания, — на основании указанного дизайн-проекта.

Стоимость работ и сроки выполнения работ в помещении в связи с выполнением пожеланий Заказчика о проведении работ в соответствии с дизайн-проектом, соответственно, соразмерно увеличивались и отодвигались на период выполнения пожеланий Заказчика в связи с корректировкой видов и объемов выполнения работ в помещении согласно утвержденному им дизайн-проекту.

Однако, согласно п.3.2. Договора подряда б/н от ______________2017 г. – «Общая стоимость является окончательной для объема работ, определенного согласно п.2.1. Договора – т.е. согласно Приложению №1 – Смете.

По адресу электронной переписки Подрядчик «___» _________ 2017 г. направил уведомление о готовности к сдаче выполненных работ по ______ этапу Договора подряда б/н от ______________2017 г. , однако Заказчик в назначенный день на приемку работ не явился. Затем Заказчик пригласил Подрядчика на приемку работ ______________ 2017 г ., в ходе которой присутствовал гражданин, который не предъявил какие-либо документы, удостоверяющие его личность, подтверждающие его специальные профессиональные знания в области строительных работ, а также документы, свидетельствующие о его аккредитации в качестве эксперта в области проведения строительной экспертизы.

Таким образом, согласно Акту приемки-передачи выполненных работ по ремонту помещения от _________________ 2017 г., подписанным Подрядчиком в одностороннем порядке на основании ст. 753 ГК РФ, Подрядчик выполнил следующие работы в помещении по Договору с Заказчиком:

Это интересно:  Договор на сопровождение проекта образец 2019 год

Так, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в Договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного Договором использования, а если такое использование Договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода (пункт 1 статьи 721 ГК РФ).

Согласно п.1 ст. 743 ГК РФ – о технической документации и смете — «1. Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ». В силу ст. 753 ГК РФ передача результатов работы подрядчиком и приемка их заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами; при отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Тем самым, имеющимися материалами по исполнению Договора подряда б/н от ______________2017 г. полностью подтверждаются выполненные Подрядчиком работы, которые Заказчиком фактически приняты и используются, и, следовательно, подлежат окончательной оплате.

На основании вышеизложенного, прошу вас:

  1. Оплатить фактически выполненные работы по Договору подряда б/н от ______________2017 г. в размере согласно одностороннему Акту приемки-передачи выполненных работ по ремонту помещения от ______________ 2017 г., итого на сумму 157 871, 00 руб. – за минусом оплаченной денежной суммы Заказчиком ___________ 2017 г. в размере _________________, 00 руб., итого остаток долга ___________, 00 руб.
  2. Уплатить неустойку в размере _______________руб. за каждый день простоя по вине Заказчика, с «_____» _____________ 2017 г. по «_____» _____________ 2017 г., всего за ______________ дней, итого в размере ________________ руб.
  3. Перечислить в срок до _______________________ 2018 г. общую сумму долга в размере ___________________ руб. на мой расчетный счет № _____________________ в _____________________________________, к/с № ________________________, БИК _________________________________.

В случае непоступления указанной суммы вашей задолженности в установленный срок вынужден буду обратиться в суд за защитой нарушенных прав, с возмещением всех судебных расходов за ваш счет, включая:

— оплату проведения комплексной судебной строительной технической экспертизы,

— выплату компенсации за участие в судебных заседаниях свидетелей, специалистов и экспертов,

— а также оплату юридических услуг за судебное представительство в размере ______________________, 00 руб. по заключенному мной Договору об оказании юридических услуг/судебное представительство с ООО «ВЕСТИМО правовое агентство», ООО от __________________ 2017 г.

Приложения: — копия Договора об оказании юридических услуг/судебное представительство с ООО «ВЕСТИМО правовое агентство», ООО от __________ 2017 г.;

— копия приходного ордера на внесение оплаты по Договору об оказании юридических услуг/судебное представительство с ООО «ВЕСТИМО правовое агентство», ООО от ______________ 2017 г. в размере _____________ руб.

______________________________________________________________ ФИО полностью, подпись

Образец претензии по договору подряда к заказчику

ВНИМАНИЕ: наш адвокат по договорам предоставит образец претензии на выполнение работ, разработает претензию по Вашему индивидуальному заказу: профессионально, на выгодных условиях и в срок. Звоните!

Начальнику Филиала «Строительно-монтажное управление»

От Директора ООО ПМК «…»

Претензия по договору подряда о взыскании задолженности

ПОЛЕЗНО: смотрите видео с советами по составлению претензии, пишите свой вопрос в комментариях ролика или в блоге адвоката

Согласно п. 1.1данного договора Мы обязались выполнить работу по строительству объекта, а именно – по выполнению работ на отопление и вентиляцию, а так же на наружные тепловые сети.

  • по выполнению работ на отопление и вентиляцию – 1 522 217 рублей,
  • по выполнению работ на наружные тепловые сети 408 629 рублей.

В соответствии с ст. 740 ГК РФ: «по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену».

Так как между нами были заключены договоры подряда, то на вас как на заказчика возлагается обязанность по оплате всех произведенных работ на объектах, но на сегодняшний день за вами сохраняется задолженность по оплате выполненных работ по договору подряда .

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 309, 393, § 3 гл. 37 ГК РФ:

ПРОСИМ ВАС:

  • погасить задолженность по оплате выполненных работ по договору подряда.

В противном случае мы будем вынуждены обратиться в Арбитражный суд Свердловской области, составив исковое заявление о взыскании задолженности по договору подряда, за разрешением данной ситуации с отнесением на Вас всех судебных расходов.

Так как мы уже неоднократно обращались к вам для разрешения сложившейся ситуации, то претензию прошу рассмотреть в кратчайшие сроки и дать ответ в течение пяти дней после получения.

Статья написана по материалам сайтов: dogovor-blank.ru, zakon.ru, katsaylidi.ru.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector