+7 (499) 928-69-47  Москва

+7 (812) 467-45-73  Санкт-Петербург

8 (800) 511-49-68  Остальные регионы

Звонок бесплатный!

Договор на выполнение научно исследовательских работ образец 2019 год

Договор N ___ на выполнение научно-исследовательских работ

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к указанной работе, сроки ее выполнения содержатся в Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью договора (Приложение N 1).

1.3. Работы, не предусмотренные настоящим договором, оформляются дополнительным соглашением.

1.4. Исполнитель имеет право привлекать к исполнению договора на выполнение научно-исследовательских работ третьих лиц только с согласия Заказчика.

1.5. Исполнитель обладает авторским правом на комплект документации, разработанный по настоящему договору для Заказчика.

1.6. Исполнитель не имеет права продавать, передавать или публиковать без согласия Заказчика информацию, полученную им в результате проведенной для Заказчика работы.

1.7. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон. Изменение или расторжение договора оформляется письменным соглашением сторон.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

2.1. Исполнитель вправе под свою ответственность вносить изменения в решение как частных, так и узловых технических вопросов, в методику и содержание исследований и испытаний, если эти изменения не противоречат требованиям, установленным Техническим заданием.

2.2. Всякое согласованное с Исполнителем изменение технических требований, вносимое в процессе выполнения договора по письменному требованию Заказчика, вызывающее уменьшение или увеличение объема работ, предусмотренного Календарным планом (Приложение N 2), и требований, установленных Техническим заданием, оформляется в 30-дневный срок дополнительным соглашением сторон с приложением протокола согласования доплаты (скидки) к цене работы.

2.3. Доработки, связанные с несогласованными с Заказчиком отступлениями от Технического задания и других требований, установленных в дополнительных соглашениях, ошибками в расчетах и т.п., производятся Исполнителем за свой счет.

2.4. В случае когда после оплаты работы у Заказчика выявятся дополнительные замечания или претензии, ему предоставляется право заявить их Исполнителю в течение _____ дней после вручения Заказчику научно-технического отчета.

Исполнитель обязан по требованию Заказчика произвести необходимые исправления в выполненной работе без дополнительной оплаты при условии, что они не выходят за пределы программ работ и темы. Срок внесения исправлений согласовывается сторонами.

2.5. Разработанная согласно договору научно-техническая документация должна содержать научно-техническое и экономическое обоснование выводов и рекомендаций Исполнителя, подтвержденное экспериментальными данными и теоретическими расчетами.

Документация передается Заказчику в подлинниках, в дубликатах __________ экз., в копиях _________ экз.

2.6. Если в процессе выполнения работы Исполнитель выяснит нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель вправе приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в трехдневный срок после приостановления.

В этом случае стороны обязаны в ________ срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работы.

2.7. Заказчик имеет право проверять ход и качество выполнения научно-исследовательской работы, предусмотренной договором, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

2.8. Вопрос об использовании (в том числе передаче) Исполнителем результатов работ, выполняемых по настоящему договору, решается по согласованию с Заказчиком.

3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ

3.1. Предусмотренная договором работа выполняется в сроки, указанные в прилагаемом к договору Календарном плане (Приложение N 2).

3.2. Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком досрочно сдать выполненную работу в целом и ее отдельные этапы. Заказчик принимает и оплачивает такую работу (этапы работы) в соответствии с условиями договора.

3.3. Датой исполнения обязательств по договору в целом и по отдельным этапам считается дата подписания (утверждения) сторонами акта сдачи — приемки результатов работ (этапа).

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Приемка и оценка работ осуществляются Заказчиком в соответствии с требованиями Технического задания.

4.2. Приемка работ производится Заказчиком по мере представления ее Исполнителем, но не позднее срока окончания договора. Результаты приемки, сдачи работ оформляются двусторонним актом сдачи — приемки результатов этапов работ.

4.3. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей сдаче Исполнителем Заказчику, определен Техническим заданием работ.

4.4. Заказчик в течение трех календарных дней со дня получения акта сдачи — приемки результатов работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи — приемки результатов работ или мотивированный отказ от приемки работ. В случае если в положенный срок Исполнитель не получает от Заказчика подписанный им акт или мотивированный отказ от приемки работ, работа считается принятой Заказчиком.

4.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. За выполненную работу, согласно настоящему договору, Заказчик перечисляет Исполнителю на расчетные счета и в сроки в соответствии с Протоколом о договорной цене (Приложение N 3) ______ (____________) рублей. Протокол о договорной цене является неотъемлемой частью настоящего договора.

5.2. При расторжении настоящего договора по обоюдному согласию сторон или по инициативе Заказчика Заказчик обязуется оплатить стоимость завершенных Исполнителем на момент расторжения договора работ.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Вся информация о деятельности каждой стороны или о деятельности любого иного связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего договора.

Каждая из сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работы сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой стороны.

6.2. Каждая сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Это интересно:  Образец договора уступки права требования долга 2019 год

7.2. За просрочку выполнения работы Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере __% от суммы договора и пеню из расчета __% от суммы договора за каждый день просрочки, если не докажет, что просрочка обусловлена обстоятельствами, за которые Исполнитель не отвечает (отсутствует вина Исполнителя).

7.3. Исполнитель обязан возместить Заказчику причиненный Исполнителем прямой ущерб в пределах общей стоимости работ по договору.

Упущенная выгода подлежит возмещению Исполнителем Заказчику в следующих случаях: ___________________________________________________________________.

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникать из настоящего договора или в связи с ним, стороны будут пытаться разрешить путем переговоров.

8.2. В случае если стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде ________________.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Срок действия договора устанавливается с ___»________ ____ г. по «___»________ ____ г.

9.2. До завершения сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего договора, соответствующие условия договора сохраняют свою силу.

10. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ

10.1. После исполнения сторонами обязательств, вытекающих из настоящего договора, права на использование результатов работы на территории _______________________ (государство, регион и т.п.) в сфере _________________________________ (отрасль экономики) принадлежат Заказчику.

10.2. Заказчик ______________ (вправе, не вправе) передавать указанные в п. 10.1 права другим лицам.

10.3. Исполнитель вправе использовать результаты работы по настоящему договору для собственных нужд, в том числе в собственной научной, коммерческой и иной деятельности.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие Приложения:

1. Техническое задание (Приложение N 1).

2. Календарный план проведения работ (Приложение N 2).

3. Протокол о договорной цене (Приложение N 3).

Договор на выполнение научно-исследовательских работ

Образцы

Дополнительные документы

  • Скачано документов

Занесено в базу

Внесены исправления в

  • Договоры
  • Все документы
  • Календарь праздников и выходных на 2019 год
  • Регистрация малого бизнеса полезно
  • Как самостоятельно составить договор
  • Таблица кодов ОКВЭД

У нас на сайте каждый может бесплатно скачать образец интересующего договора или образца документа, база договоров пополняется регулярно. В нашей базе более 5000 договоров и документов различного характера. Если вами замечена неточность в любом договоре, либо невозможность функции “скачать” какого-либо договора, обратитесь по контактным данным. Приятного времяпровождения!

Сегодня и навсегда — загрузите документ в удобном формате! Уникальная возможность скачать любой документ в DOC и PDF абсолютно бесплатно. Многие документы в таких форматах есть только у нас. После скачивания файла нажмите «Спасибо», это помогает нам формировать рейтинг всех документов в базе.

Договор на выполнение научно-исследовательских работ (образец)

на выполнение научно-исследовательских работ

г. ______________ «___» ___________ 20__г.

именуем __ в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________,

действующего на основании ______________________________________________,

(устава, положения, доверенности)

с одной стороны, и _____________________________________________________,

(наименование организации, Ф.И.О. гражданина)

именуем __ в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________,

действующего на основании ________________________, с другой стороны,

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность

провести обусловленные техническим заданием Заказчика научные

исследования в сфере _____________________ (тематика исследований).

Заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.

1.2. Содержание исследований, выполняемых в соответствии с настоящим

договором, научные, экономические, социальные и другие параметры их

ожидаемых результатов определяются согласованными Заказчиком и

Исполнителем и являющимися приложениями к настоящему договору техническим

заданием (приложение N 1) и программой работ (приложение N 2).

1.3. Исполнитель обязан соблюдать требования, содержащиеся в

техническом задании и программе работ, и вправе отступить от них только с

письменного согласия Заказчика.

1.4. Заказчик обязан оказывать содействие Исполнителю путем

предоставления по требованию Исполнителя ________________________________

__________________________________________________________________ и иной

информации, необходимой для выполнения работ, которой располагает

2. Сроки выполнения работ

2.1. Срок начала работ — ______________________ дней со дня

заключения настоящего договора.

2.2. Срок окончания работ — ___________________________.

2.3. Сроки завершения промежуточных этапов выполнения работ

определяются в соответствии с согласованным сторонами календарным планом

работ, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему договору

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. За выполненные работы, указанные в разделе 1 договора, Заказчик

обязан уплатить Исполнителю ______________ рублей.

Указанная в настоящем пункте стоимость работ включает в себя

3.2. Не позднее __________ срока со дня подписания договора Заказчик

обязан уплатить Исполнителю аванс в размере __% от суммы, указанной в

п.3.1 договора, т.е. _____________ рублей.

3.3. Последующие платежи Заказчик производит на основании счетов

Исполнителя, выставляемых после подписания сторонами актов,

подтверждающих готовность этапов работы, установленных календарным планом

3.4. Оплата аванса и счетов Исполнителя производится Заказчиком по

безналичному расчету, платежными поручениями.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания

Заказчиком и Исполнителем.

4.2. Настоящий договор заключен на срок до ________________________.

4.3. До завершения сторонами исполнения своих обязательств,

вытекающих из настоящего договора, соответствующие условия договора

сохраняют свою силу.

5. Обязанности сторон

5.1. Исполнитель обязан:

провести научные исследования лично; он вправе привлекать к

Это интересно:  Договор купли продажи части земельного участка образец 2019 год

исполнению настоящего договора третьих лиц (субисполнителей) только с

обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета

договора, хода его исполнения и полученных результатов; конфиденциальными

признаются следующие сведения: ________________________________________

выполнить работы в соответствии с согласованным с Заказчиком

техническим заданием и передать Заказчику их результаты в срок,

установленный в п.2.2 настоящего договора;

согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых

результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и

приобретение прав на их использование;

своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в

выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от

технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании

незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной

невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности

гарантировать Заказчику передачу полученных по договору результатов,

не нарушающих исключительных прав других лиц.

5.2. Заказчик обязан:

передавать Исполнителю необходимую для выполнения работы информацию;

принять результаты выполненных работ и оплатить их;

выдать Исполнителю техническое задание и согласовать с ним программу

и календарный план работ;

обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета

договора, хода его исполнения и полученных результатов; конфиденциальными

признаются сведения, указанные в п.5.1 настоящего договора.

6. Ответственность сторон

и порядок разрешения споров

6.1. За просрочку выполнения работы Исполнитель уплачивает Заказчику

штраф в размере __% от суммы договора и пеню из расчета __% от суммы

договора за каждый день просрочки, если не докажет, что просрочка

обусловлена обстоятельствами, за которые Исполнитель не отвечает

(отсутствует вина Исполнителя).

6.2. Исполнитель обязан возместить Заказчику причиненный

Исполнителем прямой ущерб в пределах общей стоимости работ по договору.

Упущенная выгода подлежит возмещению Исполнителем Заказчику в

следующих случаях: _________________________________________

6.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем

договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского

законодательства Российской Федерации.

6.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении

настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров

6.5. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров

стороны передают их на рассмотрение в ____________ (указать место

нахождения арбитражного суда).

7. Сдача и приемка работ

7.1. Исполнитель обязан направлять Заказчику письменное извещение

при завершении каждого промежуточного этапа работ, установленного

календарным планом работ (работы в целом).

7.2. В срок _________________ с даты получения извещения Заказчик

обязан приступить к приемке соответствующего этапа (работы в целом).

7.3. Приемка каждого этапа работы (работы в целом) оформляется

двусторонним актом сдачи-приемки, подписываемым ____ ______ со стороны

Исполнителя и ________________ со стороны Заказчика.

7.4. Недостатки в выполненных работах или в оформлении документации,

обнаруженные Заказчиком при приемке, отражаются в акте сдачи-приемки

этапа работы (работы в целом). Одновременно составляется двусторонний

акт, содержащий перечень необходимых доработок и сроки их устранения.

Этап работы (работа в целом), принятый с недостатками в выполненных

работах или в оформлении документации, подлежит оплате Заказчиком после

устранения Исполнителем соответствующих недостатков.

8. Права на результаты работы

8.1. После исполнения сторонами обязательств, вытекающих из

настоящего договора, права на использование результатов работы на

территории _______________________ (государство, регион и т.п.) в сфере

___________________________________ (отрасль экономики) принадлежат

8.2. Заказчик ______________ (вправе, не вправе) передавать

указанные в п.8.1 права другим лицам.

8.3. Исполнитель вправе использовать результаты работы по настоящему

договору для собственных нужд, в том числе в собственной научной,

коммерческой и иной деятельности.

9. Дополнительные условия

9.1. Права и обязанности сторон, прямо не предусмотренные в

настоящем договоре, определяются в соответствии с ГК РФ.

10. Адреса и банковские реквизиты сторон

Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба

экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон

находится один экземпляр настоящего договора.

Заказчик _____________________________________ М.П.

Исполнитель __________________________________ М.П.

Типовые договоры, образцы договоров

ДОГОВОР НА ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

(Утвержден Приказом Минсоцзащиты России от 19 марта 1996 г. ¹ 74)

Министерство социальной защиты населения Российской Федерации, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице _____________________________________, действующего на основании Положения о Министерстве, с одной стороны, и _______________________________________, именуемый в дальнейшем “Исполнитель”, в лице _______________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, оплачивает расходы и принимает исполненную работу, а Исполнитель обеспечивает выполнение и сдачу работы по теме: _____________________________________.
1.2. Срок действия договора – с даты подписания по “___” _____________ 199 __ г.
1.3. Содержание работы и сроки выполнения этапов работ определяются календарным планом и техническим заданием.
1.4. Приемка работ осуществляется в соответствии с техническим заданием.

2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Выполненная работ оплачивается по договорной цене, согласованной Исполнителем и Заказчиком протоколом соглашения о договорной цене на научно-исследовательские работы (прило­жение 3).
Договорная цена работы по настоящему договору согласно протоколу о договорной цене установлена в сумме _____________________________________.
2.2. Расчеты за выполняемую по настоящему договору работу производятся между Заказчиком и Исполнителем по законченным и принятым этапам работ согласно календарному плану в пределах установленной протоколом соглашения договорной цены.
2.3. После подписания договора выплачивается аванс в размере ____________________________ руб., который входит в оплату первого этапа работ.
2.4. Финансирование работы осуществляется из бюджета НИОКР Минсоцзащиты России по мере поступления денежных средств из федерального бюджета на расчетный счет Заказчика.

3. Порядок сдачи и приемки работ
3.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению, и срок сдачи ее Исполнителем определяются техническим заданием и календарным планом.
3.2. При завершении работы Исполнитель представляет Заказчику отчет с приложенным к нему двусторонним актом сдачи-приемки работ.
3.3. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работу.
3.4. Датой исполнения обязательств по отдельным этапам работ является дата утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки, который является основанием для закрытия этого этапа.
Датой исполнения обязательств по договору в целом считается дата утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки по последнему этапу работы при условии выполнения обязательств по всем этапам, указанным в календарном плане к договору.
3.5. Претензии к выполненной Исполнителем работе предъявляются Заказчиком в течение 15 дней с даты получения двустороннего акта. Исполнителю направляется в письменном виде перечень замечаний и сообщение о сроках их устранения; акт сдачи-приемки в этом случае подписывается после устранения замечаний.
3.6. Устранение допущенных по вине Исполнителя недостатков производится Исполнителем за свой счет.
3.6. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив письменно в известность об этом Заказчика в 3-дневный срок после приостановления работ.
3.7. Если в ходе проведения научно-исследовательских работ обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, Заказчик обязан оплатить стоимость работ, проведенных до выявления невозможности получить предусмотренные договором результаты, но не свыше соответствующей части цены работ, указанных договором.

Это интересно:  Оплата неотделимых улучшений по договору аренды 2019 год

4. Ответственность сторон
4.1. В случае невыполнения Исполнителем обязательств по договору в полном объеме Заказчик оплачивает только ту часть выполненной научной продукции, которая соответствует требованиям технического задания.
4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, Исполнитель возвращает Заказчику в месячный срок полученные средства полностью или частично пропорционально невыполненной работе, а также за пользование денежными средствами уплачивает штраф в размере учетной ставки банковского кредита в месте нахождения Заказчика от суммы стоимости невыполненных работ по договору.
4.3. При необоснованном отказе от приемки научной продукции Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 10% стоимости непринятой научной продукции.
4.4. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае, если стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде.

5. Прочие условия
5.1. Исполнитель не вправе представлять Заказчику в качестве отчета научные результаты, полученные при выполнении заказов других организаций.
5.2. Исполнитель не вправе передавать другим организациям результаты выполненных работ без письменного согласия Заказчика.
5.3. Изменение условий настоящего договора, дополнение, расторжение или прекращение его действия осуществляются по письменному соглашению сторон, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.

Исполнитель: _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:
1. Техническое задание (приложение 1).
2. Календарный план (приложение 2).
3. Протокол соглашения о договорной цене (приложение 3).

Заказчик _____________________ Исполнитель ___________________________
______________________________ _______________________________________
______________________________ _______________________________________
______________________________ _______________________________________
______________________________ _______________________________________

Утверждаю
заместитель министра социальной
защиты населения РФ
“___” _____________ 199 __ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по теме: _____________________

1. Основание для проведения работы: __________________________________________________
2. Заказчик: ________________________________________________________________________
3. Исполнитель: _____________________________________________________________________
4. Цель работы: _____________________________________________________________________
5. Основные требования к работе: _____________________________________________________
6. Содержание работы: _______________________________________________________________
7. Форма представления результатов: ___________________________________________________

Приложение 2
к договору ¹ ______
от “___” ______________ 199 __ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
по теме: ______________________________

Наименование этапов работ

Срок выполнения работ

Расчетная цена этапа, тыс. руб.

Заказчик _________________________ Исполнитель ________________________

Приложение 3
к договору № ________
от “___” ___________ 199 __ г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ
НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
по теме: _______________________________

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика ______________________ и от лица Исполнителя ____________________ удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о стоимости работ по договору № ______ от “___” __________ 199 __ г. в сумме ________________________________ с предоставлением аванса в размере ____________________________________________________ руб.
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем.
Инструкцией о порядке исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость от 11 октября 1995 г. № 39 выполненные работы освобождаются от НДС, так как финансируются из федерального бюджета (п. М, раздел 5).

Заказчик ________________________ Исполнитель ______________________

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
РАБОТ ПО ДОГОВОРУ ¹ _____
от “___” ___________ 199 __ г.

“___” _____________ 199 __ г.
Тема: _______________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя в лице __________________, с одной стороны, и представитель Заказчика в лице ______________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что полученные научные результаты соответствуют условиям договора, техническому заданию и календарному плану работ договора № __________, утвержденного “___” ________________ 199 __ г., и в надлежащем порядке оформлены.
Краткое описание научных результатов: _______________________________________________.
Исполнителем выполнен следующий объем работ: _______________________________________.
Договорная цена составляет __________________________________________________________.
Следует к перечислению за выполненную работу ________________________________________.

Работу сдал от Исполнителя ____________ Работу принял от Заказчика ___________

Статья написана по материалам сайтов: dogovor-obrazets.ru, dogovor-blank.ru, dogovor.partnerstvo.ru.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector