+7 (499) 322-30-47  Москва

+7 (812) 385-59-71  Санкт-Петербург

8 (800) 222-34-18  Остальные регионы

Звонок бесплатный!

Договор на выполнение конструкторских работ образец 2019 год

на выполнение опытно-конструкторских

и (или) технологических работ

г. ______________ ___» ___________ 20__г.

именуем __ в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________,

действующего на основании ______________________________________________,

(устава, положения, доверенности)

с одной стороны, и _____________________________________________________,

(наименование организации, Ф.И.О. гражданина)

именуем __ в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________,

действующего на основании ________________________, с другой стороны,

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность

разработать в соответствии с техническим заданием Заказчика

_____________________________________________ (опытный образец нового

изделия, конструкторскую документацию на него, описание, расчеты, рабочие

чертежи и (или) новую технологию), а также провести испытания опытного

Заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.

Риск случайной невозможности исполнения настоящего договора несет

________________ (Заказчик, Исполнитель).

1.2. Содержание работ, выполняемых в соответствии с настоящим

договором, научные, экономические, социальные и другие параметры их

ожидаемых результатов определяются согласованными Заказчиком и

Исполнителем и являющимися приложениями к настоящему договору техническим

заданием (приложение N 1) и программой работ (приложение N 2).

1.3. Исполнитель обязан соблюдать требования, содержащиеся в

техническом задании и программе работ, и вправе отступить от них только с

письменного согласия Заказчика.

1.4. Заказчик обязан оказывать содействие Исполнителю путем

предоставления по требованию Исполнителя _______________________________

__________________________________________________________________ и иной

информации, необходимой для выполнения работ, которой располагает

2. Сроки выполнения работ

2.1. Срок начала работ — ______________________ дней со дня

заключения настоящего договора.

2.2. Срок окончания работ — ___________________________.

2.3. Сроки завершения промежуточных этапов выполнения работ

определяются в соответствии с согласованным сторонами календарным планом

работ, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему договору

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. За выполненные работы, указанные в разделе 1 договора, Заказчик

обязан уплатить Исполнителю ______________ рублей.

Указанная в настоящем пункте стоимость работ включает в себя

3.2. Не позднее __________ срока со дня подписания договора Заказчик

обязан уплатить Исполнителю аванс в размере __% от суммы, указанной в п.

3.1 договора, т.е. _____________ рублей.

3.3. Последующие платежи Заказчик производит на основании счетов

Исполнителя, выставляемых после подписания сторонами актов,

подтверждающих готовность этапов работы, установленных календарным планом

3.4. Оплата аванса и счетов Исполнителя производится Заказчиком по

безналичному расчету, платежными поручениями.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания

Заказчиком и Исполнителем.

4.2. Настоящий договор заключен на срок до _____________.

4.3. До завершения сторонами исполнения своих обязательств,

вытекающих из настоящего договора, соответствующие условия договора

сохраняют свою силу.

5. Обязанности сторон

5.1. Исполнитель обязан:

в случае привлечения к исполнению настоящего договора третьих лиц

(субисполнителей) нести перед Заказчиком ответственность за выполнение

субисполнителями порученных им работ;

обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета

договора, хода его исполнения и полученных результатов; конфиденциальными

признаются следующие сведения: ____

выполнить работы в соответствии с согласованным с Заказчиком

техническим заданием и передать Заказчику их результаты в срок,

установленный в п.2.2 настоящего договора;

согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых

результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и

приобретение прав на их использование;

своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в

выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от

технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании

незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной

невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности

гарантировать Заказчику передачу полученных по договору результатов,

не нарушающих исключительных прав других лиц.

5.2. Заказчик обязан:

передавать Исполнителю необходимую для выполнения работы информацию;

принять результаты выполненных работ и оплатить их;

выдать Исполнителю техническое задание и согласовать с ним программу

и календарный план работ;

обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета

договора, хода его исполнения и полученных результатов; конфиденциальными

признаются сведения, указанные в п.5.1 настоящего договора.

6. Ответственность сторон

и порядок разрешения споров

6.1. За просрочку выполнения работы Исполнитель уплачивает Заказчику

штраф в размере __% от суммы договора и пеню из расчета __% от суммы

договора за каждый день просрочки, если не докажет, что просрочка

обусловлена обстоятельствами, за которые Исполнитель не отвечает

(отсутствует вина Исполнителя).

6.2. Исполнитель обязан возместить Заказчику причиненный

Исполнителем прямой ущерб в пределах общей стоимости работ по договору.

Упущенная выгода подлежит возмещению Исполнителем Заказчику в

следующих случаях: ______________________________________________________

6.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем

договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского

законодательства Российской Федерации.

6.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении

настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров

6.5. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров

стороны передают их на рассмотрение в ____________ (указать место

нахождения арбитражного суда).

7. Сдача и приемка работ

7.1. Исполнитель обязан направлять Заказчику письменное извещение

при завершении каждого промежуточного этапа работ, установленного

календарным планом работ (работы в целом).

7.2. В срок _________________ с даты получения извещения Заказчик

обязан приступить к приемке соответствующего этапа (работы в целом).

7.3. Приемка каждого этапа работы (работы в целом) оформляется

двусторонним актом сдачи-приемки, подписываемым _____________ со стороны

Исполнителя и ________________ со стороны Заказчика.

7.4. Недостатки в выполненных работах или в оформлении документации,

обнаруженные Заказчиком при приемке, отражаются в акте сдачи-приемки

этапа работы (работы в целом). Одновременно составляется двусторонний

акт, содержащий перечень необходимых доработок и сроки их устранения.

Этап работы (работа в целом), принятый с недостатками в выполненных

работах или в оформлении документации, подлежит оплате Заказчиком после

устранения Исполнителем соответствующих недостатков.

8. Права на результаты работы

8.1. После исполнения сторонами обязательств, вытекающих из

настоящего договора, права на использование результатов работы на

территории ______________________ (государство, регион и т.п.) в сфере

___________________________________ (отрасль экономики) принадлежат

8.2. Заказчик ______________ (вправе, не вправе) передавать

указанные в п.8.1 права другим лицам.

8.3. Исполнитель вправе использовать результаты работы по настоящему

договору для собственных нужд, в том числе в собственной научной,

коммерческой и иной деятельности.

9. Дополнительные условия

9.1. Права и обязанности сторон, прямо не предусмотренные в

настоящем договоре, определяются в соответствии с ГК РФ.

10. Адреса и банковские реквизиты сторон

Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба

экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон

находится один экземпляр настоящего договора.

Заказчик _____________________________________ М.П.

Исполнитель __________________________________ М.П.

Договор на выполнение цикла опытно-конструкторских работ

Образец документа:

Договор N ___ на выполнение цикла опытно-конструкторских работ

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется разработать обусловленный техническим заданием (Приложение N 1) Заказчика образец нового изделия, а именно: _____________________________ и конструкторскую документацию на него, изготовить его опытные образцы, а Заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.

1.2. Целью Договора является ___________________. Договор охватывает весь цикл проведения разработок и изготовления образцов.

1.3. Выполнение Договора разбито на отдельные этапы:

1.3.1. Разработка конструкторской документации.

1.3.2. Изготовление образцов.

1.4. Риск случайной невозможности исполнения Договора несет ________________________ (Заказчик/Исполнитель).

1.5. Право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении Договора, принадлежат Исполнителю (Договором может быть предусмотрено иное).

В этом случае Заказчик вправе использовать созданные таким образом изобретение, полезную модель или промышленный образец в целях, для достижения которых был заключен Договор, на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента без выплаты за это использование дополнительного вознаграждения. При передаче Исполнителем права на получение патента или отчуждении самого патента другому лицу Заказчик сохраняет право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца на указанных условиях.

Права Исполнителя и Заказчика на другие результаты конструкторских разработок, которым предоставляется правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности, определяются в соответствии с правилами раздела 7 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Это интересно:  Когда необходимо регистрировать договор аренды нежилого помещения 2019 год

1.6. Сроки выполнения работы.

Начальный срок выполнения работ: _________________________.

Конечный срок выполнения работ: __________________________.

Сроки выполнения работ по этапам (промежуточные сроки) и продолжительность этапов определены Календарным планом (Приложение N 2).

1.7. Указанные начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в следующих случаях: ____________________________.

Порядок изменения сроков: _____________________________________________.

2. ВЫПОЛНЕНИЕ И ПРИЕМКА РАБОТ

2.1. При выполнении опытно-конструкторских работ Исполнитель вправе привлекать к его исполнению третьих лиц только с письменного согласия Заказчика (Договором может быть предусмотрено иное).

К отношениям Исполнителя с третьими лицами применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике.

2.2. Если в ходе выполнения опытно-конструкторских работ обнаруживается возникшая не по вине Исполнителя невозможность или нецелесообразность продолжения работ, заказчик обязан оплатить понесенные Исполнителем затраты.

2.3. Стороны установили следующий порядок приемки готовых работ: _______________________________________________________________.

2.4. Результаты приемки, сдачи работ оформляются двусторонним Актом приемки работ (Приложение N 4).

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета Договора, хода его исполнения и полученных результатов (Договором может быть предусмотрено иное).

3.2. Объем сведений, признаваемых конфиденциальными: ____________________________ (информация, составляющая коммерческую тайну).

3.3. Каждая из сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работы сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой стороны.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

4.1. Результатами выполнения работ являются _______________________ (описание результатов работ).

4.2. Стороны имеют право использовать результаты работ следующим образом: ____________________________ (пределы и условия).

4.3. Заказчик имеет право использовать переданные ему Исполнителем результаты работ, а Исполнитель вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд (Договором может быть предусмотрено иное).

4.4. В случае неявки Заказчика за получением результата выполненной работы или иного уклонения заказчика от его приемки исполнитель в соответствии со ст. 327 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе, письменно предупредив заказчика, по истечении двух месяцев со дня такого предупреждения продать результат работы за разумную цену, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся Исполнителю платежей, внести на депозит в порядке, предусмотренном ст. 87 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате».

5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

5.1. Исполнитель обязан:

— выполнить работы в соответствии с согласованным с Заказчиком техническим заданием и передать Заказчику их результаты в предусмотренный Договором срок;

— на основании технического задания разработать и согласовать с Заказчиком календарный план выполнения работ;

— согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование;

— своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании;

— незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

— гарантировать Заказчику передачу полученных по Договору результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц.

(Вариант для случаев, когда оборудование и материалы предоставляет Исполнитель:

5.2. При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных Исполнителем, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении Договора, Исполнитель имеет право требовать увеличения цены работ, а при отказе Заказчика выполнить это требование — расторжения Договора в соответствии со ст. 451 Гражданского кодекса Российской Федерации.)

6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Заказчик обязан:

— выдать исполнителю техническое задание (Приложение N 1) и согласовать с ним программу (технико-экономические параметры, или тематику работ);

— передавать Исполнителю необходимую для выполнения работы информацию;

— принять результаты выполненных работ и оплатить их.

7. ЦЕНА РАБОТ

7.1. Цена подлежащих выполнению работ составляет ________ (__________) рублей.

Цена работы определена путем составления исполнителем сметы (Приложение N 3).

7.2. Цена включает компенсацию издержек исполнителя и причитающееся ему вознаграждение.

7.3. Порядок оплаты работ: ____________________________________________.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за нарушение Договора, если не докажет, что такое нарушение произошло не по вине Исполнителя.

8.3. Упущенная выгода Заказчика подлежит возмещению в следующих случаях: ___________________________________________________________.

8.4. Исполнитель несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

8.5. Заказчик несет перед исполнителем ответственность за просрочку оплаты выполненных работ в размере ____% от цены работы за каждый день просрочки.

(Вариант для случаев, когда оборудование и материалы предоставляет Исполнитель:

8.6. Заказчик несет перед Исполнителем ответственность за просрочку предоставления оборудования и материалов в размере ____% от цены работы за каждый день просрочки.)

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Срок действия Договора устанавливается с «___»_______ ____ г. по «___»_______ ____ г.

9.2. До завершения сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего Договора, соответствующие условия договора сохраняют свою силу.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Вопросы, не предусмотренные Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой Стороны. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

расчетный счет N ___________________ в ________________________ отделении

_________________________________ банка г. ______________________________

расчетный счет N _____________________ в ______________________ отделении

_______________________________ банка г. ________________________________

Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие приложения:

1. Техническое задание (Приложение N 1).

2. Календарный план выполнения работ (Приложение N 2).

3. Смета цены работ (Приложение N 3).

4. Форма акта приемки работ (Приложение N 4).

Государственный контракт на выполнение опытно-конструкторской работы

Тип документа: Контракт

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 46,5 кб

Бланк документа

Скачать образец документа

I. Предмет государственного контракта

2. Основание для заключения государственного контракта: Федеральный закон от 27 декабря 1995 г. N 213-ФЗ «О государственном оборонном заказе», Государственный оборонный заказ на 200_ г., постановление Правительства Российской Федерации N ____ от ___________ г. и корректировка Государственного оборонного заказа от «__» __________ 2004 г. N ______ (при необходимости).

II. Условия государственного контракта

Полный объем ОКР и сроки выполнения определяются ведомостью исполнения ОКР, которая является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта (приложение 2).

Документация передается Государственному заказчику в количестве и объемах согласно требованиям ТЗ.

5. Изменение Государственным заказчиком в процессе выполнения ОКР требований, предусмотренных пунктом 3 настоящего государственного контракта, оформляется дополнительным соглашением Сторон с приложением протокола согласования (уточнения) контрактной цены ОКР (в случае изменения контрактной цены), которые с момента их подписания являются неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

III. Права и обязанности Сторон

6. Исполнитель вправе:

а) привлекать по согласованию с Государственным заказчиком на контрактной основе к исполнению настоящего государственного контракта соисполнителей.

В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции заказчика. При этом условия настоящего государственного контракта подлежат включению Исполнителем в контракты с соисполнителями.

Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего государственного контракта;

б) запрашивать и получать от Государственного заказчика необходимую для выполнения ОКР информацию, консультативную и иную помощь;

в) приостановить работу по настоящему государственному контракту в случае, если в ходе выполнения ОКР выяснится, что невозможно достигнуть результатов ОКР, установленных требованиями ТЗ, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя.

7. Государственный заказчик вправе:

а) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего государственного контракта и целевое использование средств, выделяемых для выполнения ОКР;

б) в течение тридцати дней с момента приемки результатов работы (этапа) предъявлять к Исполнителю обоснованные претензии по результатам выполненной ОКР (этапа ОКР);

в) полностью или частично отказаться от выполнения обязательств по настоящему государственному контракту с возмещением фактических затрат Исполнителя;

г) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего государственного контракта назначить срок для приведения результата ОКР (этапа ОКР) в соответствие с указанными условиями;

д) требовать возмещения в соответствии с пунктом 37 настоящего государственного контракта убытков, причиненных по вине Исполнителя;

Это интересно:  Отличие договора оКазания услуг от договора поручения 2019 год

е) прекращать действие настоящего государственного контракта, если дальнейшее проведение ОКР (этапа ОКР) стало неактуальным.

8. Исполнитель обязан:

а) выполнить ОКР в соответствии с утвержденным Государственным заказчиком ТЗ и передать Государственному заказчику результаты, в том числе всю разработанную согласно настоящему государственному контракту техническую, конструкторскую и иную документацию, а также изготовленные макеты, стенды, технологическую оснастку, экспериментальные и опытные образцы (партию) изделий в предусмотренный настоящим государственным контрактом срок;

б) согласовать с Государственным заказчиком необходимость использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат Исполнителю или третьим лицам;

в) предоставлять Государственному заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего государственного контракта;

г) информировать Государственного заказчика о приостановлении ОКР в десятидневный срок с соответствующими обоснованиями;

е) уведомлять Государственного заказчика в десятидневный срок о каждом полученном при выполнении настоящего государственного контракта результате ОКР (этапа ОКР), способном к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности, с обоснованием предлагаемого порядка его использования и формы правовой охраны.

9. Государственный заказчик обязан:

а) принять и оплатить результаты ОКР (этапа ОКР) в соответствии с настоящим государственным контрактом;

б) сообщить Исполнителю в двадцатидневный срок после поступления от него уведомления о получении при выполнении настоящего государственного контракта способного к правовой охране результата ОКР (этапа ОКР) решение о порядке его использования и форме правовой охраны;

в) возместить Исполнителю фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене ОКР (этапа ОКР), в случае досрочного прекращения работ по настоящему государственному контракту;

г) в случае невозможности достижения результатов ОКР, установленных требованиями ТЗ, в двадцатидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения ОКР (этапа ОКР) и внести по согласованию с Исполнителем изменения в ТЗ на проведение ОКР и в ведомость исполнения ОКР либо принять решение о ее прекращении;

д) провести в месячный срок после окончания ОКР (этапа ОКР) государственный учет результатов интеллектуальной деятельности, созданных при ее выполнении;

е) передавать Исполнителю необходимую для выполнения ОКР информацию, оказывать консультативную и иную помощь.

IV. Сроки исполнения

10. ОКР (этап ОКР) выполняется в сроки, указанные в ведомости исполнения ОКР.

При этом устанавливаются:

11. В случае досрочного выполнения ОКР (этапа ОКР) Государственный заказчик вправе осуществить ее приемку. Оплата досрочно выполненной ОКР (этапа ОКР) производится в установленном настоящим государственным контрактом порядке.

12. Досрочное выполнение ОКР (этапа ОКР) по просьбе Государственного заказчика осуществляется в соответствии с дополнительным соглашением о сроке выполнения ОКР (этапа ОКР), которое с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

13. Датой исполнения ОКР по настоящему государственному контракту считается дата утверждения Государственным заказчиком акта приемки последнего этапа ОКР при условии выполнения обязательств по всем этапам, указанным в ведомости исполнения ОКР.

V. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

14. При завершении выполнения ОКР (этапа ОКР) Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Государственного заказчика о готовности ОКР (этапа ОКР) к сдаче. Уведомление Исполнителя о готовности ОКР (этапа ОКР) к сдаче должно быть подписано руководителем организации (или лицом, его замещающим) и представлены Государственному заказчику вместе с отчетной документацией за 20 дней до истечения срока выполнения ОКР (этапа ОКР).

Исполнитель обязан за 30 дней до истечения срока выполнения ОКР (этапа ОКР) представить Государственному заказчику протокол соглашения о контрактной (фиксированной) цене со всеми необходимыми расшифровками и документами, подтверждающими произведенные затраты.

16. Государственный заказчик вправе в течение тридцати дней с момента получения отчетных документов предъявить Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполнения ОКР (этапа ОКР) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего государственного контракта и согласовать с Исполнителем срок для приведения результатов ОКР (этапа ОКР) в соответствие с указанными условиями.

Замечания и претензии устраняются Исполнителем за его счет, если они не выходят за пределы условий настоящего государственного контракта.

17. Если при приемке опытного образца (партии) изделия или во время испытаний (предварительных, приемочных, межведомственных, государственных) будет обнаружено его несоответствие условиям настоящего государственного контракта, то доработка документации, опытного образца (партии) изделия и повторные испытания производятся Исполнителем за свой счет.

Перечень доработок и сроки их устранения указываются в акте Сторон.

VI. Стоимость работ и порядок расчетов

Выдача Государственным заказчиком авансов Исполнителю на выполнение последующих этапов работы осуществляется в вышеуказанном порядке одним или несколькими платежами по мере поступления государственному заказчику средств из федерального бюджета. Авансирование последующих этапов работ осуществляется только после сдачи, приемки НТП и расчета за предыдущий этап. Головной исполнитель выдает авансы исполнителям составных частей работы в вышеуказанном порядке.

20. Оплата выполненных и сданных, в соответствии с требованиями настоящего государственного контракта, этапов (работ) производится в форме безналичных расчетов только по контрактной (фиксированной) цене после подписания Заказчиком акта-сдачи приемки НТП.

Протокол соглашения о контрактной (фиксированной) цене оформляется при сдаче-приемке работы (этапа) и является неотъемлемой частью настоящего контракта.

21. Оплата стоимости выполненных работ за вычетом выданного аванса производится Государственным заказчиком на основании подлинного акта сдачи-приемки работы (этапа) по счетам Исполнителя в порядке, установленном нормативными правовыми актами.

22. Проверка фактических затрат в случае приостановки выполнения ОКР (этапа ОКР) или прекращения ОКР (этапа ОКР) проводится Государственным заказчиком в тридцатидневный срок после получения от Исполнителя калькуляции фактических затрат с расшифровками.

По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

24. Государственный заказчик и Исполнитель после утверждения Государственного оборонного заказа на 2005 и последующие годы уточняют объем и содержание работ, оформляя дополнительное соглашение к государственному контракту с соответствующими приложениями.

Объемы ассигнований на выполнение ОКР по настоящему государственному контракту могут быть изменены в соответствии с государственным оборонным заказом на очередной год, о чем Государственный заказчик уведомляет Исполнителя в течение тридцати дней с последующей корректировкой условий настоящего государственного контракта.

Государственный заказчик вправе производить выплату Исполнителю до 50 процентов от установленного настоящим государственным контрактом аванса до утверждения государственного оборонного заказа.

VII. Права на результаты ОКР

25. Все полученные при выполнении ОКР (этапа ОКР) результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении ОКР (этапа ОКР) объекты интеллектуальной собственности, подлежат отражению в отчетной документации.

26. Права на результаты, полученные при выполнении ОКР (этапа ОКР), принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик. Распоряжение от имени Российской Федерации правами на результаты, полученные при выполнении ОКР (этапа ОКР), осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

VIII. Условия конфиденциальности

27. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего государственного контракта, ходу его исполнения и полученным результатам.

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

Условия конфиденциальности, состав и объем сведений, признаваемых конфиденциальными, а также срок их неразглашения определяются настоящим государственным контрактом и при необходимости оформляются приложением к настоящему государственному контракту.

IX. Хранение, упаковка и отправка опытного образца (партии)

изделия и документации

28. Изготовленный опытный образец (партия) изделия с документацией после приемки их Государственным заказчиком считается сданным на ответственное хранение Исполнителю и оформляется сохранной записью (распиской).

Государственный заказчик возмещает Исполнителю расходы, связанные с хранением опытного образца (партии) изделия с документацией, если эти расходы не были предусмотрены в контрактной цене ОКР.

29. По окончании приемки опытный образец (партия) изделия, подготовленный к сдаче на испытания, упаковывается Исполнителем и опломбировывается пломбами Исполнителя и Государственного заказчика (представителя Государственного заказчика).

Об исправности тары, упаковки, пломб или состоянии незатаренного опытного образца (партии) изделия Исполнитель и Государственный заказчик (представитель Государственного заказчика) составляют акт.

Это интересно:  Договор купли продажи нежилого здания образец 2019 год

30. Отправка опытного образца (партии) изделия осуществляется автомобильным или железнодорожным транспортом с оплатой транспортного тарифа за счет Исполнителя.

31. Акт об исправности тары, упаковки и пломб или состоянии незатаренного образца (партии) изделия и квитанцию транспортной организации о приеме груза для перевозки Исполнитель обязан передать (выслать) грузополучателю не позднее пяти дней.

32. Охрану отправляемого опытного образца (партии) изделия в пути следования обеспечивает Исполнитель в установленном порядке своими силами.

33. Документацию в согласованном Сторонами объеме на отгруженный опытный образец (партию) изделия Исполнитель направляет по распоряжению Федерального агентства по промышленности.

X. Дополнительные условия государственного контракта

XI. Ответственность Сторон

35. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего государственного контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего государственного контракта.

36. В случае неустранения в согласованный Сторонами срок недостатков представленной для сдачи ОКР (этапа ОКР) Исполнитель уплачивает Государственному заказчику неустойку в размере 50 процентов контрактной цены ОКР (этапа ОКР), подлежащей исправлению.

37. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего государственного контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой.

38. За нарушение Исполнителем срока выполнения ОКР (этапа ОКР) он уплачивает Государственному заказчику неустойку в размере 0,1 процента контрактной цены ОКР (этапа ОКР) за каждый день просрочки.

39. За нарушение установленных сроков приемки ОКР (этапа ОКР) по настоящему государственному контракту Государственный заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1 процента контрактной цены выполненной ОКР (этапа ОКР) за каждый день просрочки.

40. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему государственному контракту.

41. Общая сумма штрафных санкций по результатам выполнения ОКР (этапа ОКР) не может превышать установленной контрактной цены ОКР (этапа ОКР).

42. В случае возникновения у Государственного заказчика претензий в связи с привлечением Исполнителем к выполнению ОКР (этапа ОКР) соисполнителей Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей как за свои собственные.

XII. Обстоятельства непреодолимой силы

43. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим государственным контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

44. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему государственному контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее двадцати дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

45. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем государственном контракте, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на три месяца.

46. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше трех месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий государственный контракт и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

47. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.

XIII. Рассмотрение и разрешение споров

48. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего государственного контракта, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в соответствии с нормативными правовыми актами путем переговоров с оформлением протокола разногласий.

Неурегулированные споры передаются на разрешение в арбитражный суд г. Москвы, только после принятия мер по их досудебному урегулированию. Срок для досудебного урегулирования — тридцать дней.

XIV. Срок действиссмотрение и разрешениственного контракта

50. Настоящий государственный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует по «__» ____________ 200__ г.

51. Срок действия настоящего государственного контракта может быть продлен по взаимному согласию Сторон. Условия продления определяются Сторонами не менее чем за 30 дней до истечения срока действия настоящего государственного контракта.

XV. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Федеральное агентство по промышленности

в отделении 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва

ПОДПИСКА

Реклама

Главная > Договоры > Договор на выполнение опытно — конструкторских работ физическим лицом

Скачать в формате .doc:

Договор
на выполнение опытно — конструкторских работ физическим лицом

г. __________________ «___ » _______20___ года

ЗАКАЗЧИК:_________________________ ________________________ ________________ (наименование предприятия или Ф.И.О. физического лица)

в лице __________________ __________________ ___________________________

действующего на основании ________ __ ___________________ ________________

(Устава, прав по должности, доверенности, от своего имени, рег. удост. № , лицензии №)

с одной стороны, и

ИСПОЛНИТЕЛЬ ___________________________________ _______________________ ______

( Ф.И.О. физического лица)

действующий на основании ________ _______________ ______________________

(Рег. удост. №, лицензии №)

с другой стороны, заключили в соответствии с главой 38 ГК РФ настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательство провести следующие опытно — конструкторские работы: разработать конструкторскую документацию (КД) на образец изделия в соответствии с техзаданием, являющимся неотъемлемой частью Договора.

2.О БЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. ЗАКАЗЧИК обязуется:

2.1.1. Передать ИСПОЛНИТЕЛЮ всю необходимую для выполнения работ информацию (техническое задание) в день заключения настоящего Договора.

2.1.2. Принять результаты выполненных работ в день предъявления ИСПОЛНИТЕЛЕМ и оплатить их после подписания Акта сдачи-приемки работ по Договору в очередной день выдачи зарплаты на предприятии ЗАКАЗЧИКА

2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:

2.2.1. Выполнить работу в соответствии с согласованным техническим заданием и передать ее ЗАКАЗЧИКУ в срок до «____»___________200__ г.

2.2.2. Своими силами и за свой счет устранить допущенные по его вине в выполненной работе недостатки и отступления от технического задания в ____дневный срок после получения замечаний ЗАКАЗЧИКА.

2.2.3. Незамедлительно информировать ЗАКАЗЧИКА об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы.

2.2.4. По завершении работ представить ЗАКАЗЧИКУ Акт сдачи — приемки выполненных работ с приложением комплекта конструкторской и другой документации в соответствии с условиями настоящего Договора. Акт является основанием для оплаты по Договору.

3. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. За выполненную по настоящему договору работу ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ__________ (__________ ______________ ____ _ _________________) рублей.

3.2. Оплата производится путем безналичного или наличного расчета. По согласованию сторон могут выплачиваться авансы.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. За нарушение сроков выполнения договора ИСПОЛНИТЕЛЬ уплачивает ЗАКАЗЧИКУ ____ процента от суммы договора за каждый день просрочки.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Стороны по Договору обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета Договора, хода его исполнения и полученных результатов, а также о предполагаемой области применения разработок.

5.2. ЗАКАЗЧИК вправе распоряжаться по своему усмотрению результатами работы, в том числе способными к правовой охране.

5.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ не имеет права использовать в своих интересах результаты работ, выполненных по Договору.

5.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует, что передаваемые ЗАКАЗЧИКУ по Договору результаты не нарушают исключительных прав третьих лиц.

5.5. Если в ходе выполнения опытно — конструкторских работ обнаружится возникшая не по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ невозможность или нецелесообразность продолжения работ, ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить понесенные ИСПОЛНИТЕЛЕМ затраты.

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Адрес ________________ Адрес _____________________

Банковские реквизиты __ Банковские реквизиты (или паспорт)

Тел. __________________ Тел. __________________

«____»_______________200__ г. «____»________________ _200__ г.

Статья написана по материалам сайтов: vse-documenty.ru, dogovor-obrazets.ru, dogovor1.ru.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector