+7 (499) 322-30-47  Москва

+7 (812) 385-59-71  Санкт-Петербург

8 (800) 222-34-18  Остальные регионы

Бесплатная консультация с юристом!

Договор на ремонт стиральной машины образец 2019 год

ДОГОВОР N ___ на оказание услуг по сервисному обслуживанию бытовой техники

_______________, именуем__ в дальнейшем Заказчик», в лице _____________, действующ___ на основании _________, с одной стороны, и ________________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________, действующ___ на основании __________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В рамках настоящего Договора Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по осуществлению сервисного технического обслуживания бытовой техники Заказчика, а Заказчик обязуется оплачивать эти услуги в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.

1.2. Под сервисным обслуживанием бытовой техники в настоящем Договоре понимается оценка технического состояния бытовой техники: электрочайников, пылесосов, холодильников, микроволновых печей и т.д.

Оценку технического состояния бытовой техники Исполнитель проводит в сроки, согласованные с Заказчиком.

При выявлении в ходе осмотра бытовой техники неисправностей Исполнитель уведомляет об этом Заказчика. Заказчик вправе отремонтировать бытовую технику самостоятельно или силами Исполнителя по отдельному соглашению.

1.3. Работы по ремонту бытовой техники производятся Исполнителем на основании вызова Заказчика (письма, телеграммы, телекса, телефонограммы). Телефонограммы принимаются диспетчерской службой Исполнителя по тел. __________ с ___ до _____ в рабочие дни. При вызове Заказчик сообщает марку и вид бытовой техники, характер неисправности и другие сведения, которые Заказчик считает необходимым сообщить; диспетчер сообщает Заказчику свою фамилию, номер вызова, дату и время принятия вызова.

1.4. В период действия Договора Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменять количество и наименования обслуживаемой бытовой техники.

1.5. В период действия Договора Заказчик может перемещать бытовую технику в пределах своей организации с уведомлением Исполнителя о произведенном перемещении.

1.6. Устранение возникающих неисправностей и дефектов бытовой техники (при наличии такой технической возможности) производится в течение ___ дней с момента получения об этом уведомления Заказчика.

1.7. В случае необходимости в ходе ремонта бытовой техники Исполнитель осуществляет поиск и покупку комплектующих за счет Заказчика.

1.8. Сервисное обслуживание бытовой техники Заказчика осуществляется по настоящему Договору вне зависимости от истечения гарантийного срока на нее.

1.9. Предоставление Исполнителем Заказчику услуг по настоящему Договору оформляется двусторонним актом.

2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

2.1. Сервисное обслуживание бытовой техники осуществляется Исполнителем своими силами.

2.2. Работы, указанные в п. 1.2 настоящего Договора, производятся согласно заявкам Заказчика в течение ___ (_____) дней после получения заявки Исполнителем в порядке, установленном п. 1.3 настоящего Договора.

2.3. Стоимость комплектующих деталей, замена которых должна быть произведена в ходе ремонта, согласуется с Заказчиком. В случае возражений Заказчика на покупку комплектующих по цене, указанной Исполнителем, Заказчик самостоятельно осуществляет покупку необходимых запасных частей и предоставляет их Исполнителю для замены дефектных и неисправных деталей. В противном случае Исполнитель не несет ответственности за нерабочее состояние техники, на ремонт которой комплектующие и запасные части не были предоставлены Заказчиком.

2.4. После осмотра неисправной бытовой техники Исполнитель составляет акт, в котором указывает обнаруженные неисправности, перечень работ, которые надо осуществить, и детали, подлежащие замене, а также стоимость указанных деталей. Акт подписывается уполномоченным представителем Заказчика.

2.5. Если ремонт бытовой техники непосредственно на месте невозможен, ее доставка от Заказчика до ремонтной мастерской Исполнителя и обратно осуществляется силами и за счет Исполнителя (Заказчика).

2.6. Замененные дефектные изделия или их детали остаются у Исполнителя либо передаются Заказчику по его требованию.

2.7. По итогам выполненных работ Стороны ежемесячно оформляют акт. На основании акта Исполнитель выставляет счет.

3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Стоимость оказываемых по настоящему Договору услуг Исполнителя составляет ____ (________) рублей, включая НДС (__%) — _______ рублей, в месяц.

3.2. Оплата услуг по настоящему Договору производится Заказчиком ежемесячно до ______ числа расчетного месяца на основании выставляемых Исполнителем счетов. Оплата услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.3. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.

3.4. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем услуг по настоящему Договору он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае неоплаты услуг Исполнителя в установленный настоящим Договором срок Заказчик уплачивает пени в размере _____% от причитающейся к оплате суммы за каждый день просрочки. Исполнитель должен направить Заказчику письменную претензию с указанием суммы задолженности и выражением своего намерения взыскать неустойку за просрочку оплаты.

4.3. Считается, что Заказчик признал неустойку, начисленную в соответствии с п. 4.2 настоящего Договора, если он перечислил на расчетный счет Заказчика денежные средства в счет оплаты неустойки, а также в случае имеющегося решения суда, вступившего в законную силу, о взыскании с Заказчика неустойки по данному договору.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «__»___________ ____ г. либо до момента досрочного расторжения в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон.

5.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора с уведомлением Исполнителя не менее чем за _____________ дней до момента расторжения. В таком случае Договор считается расторгнутым по истечении указанного срока при условии получения уведомления Исполнителем.

5.4. В случае расторжения Договора Заказчиком в порядке, предусмотренном п. 5.3 настоящего Договора, он обязан оплатить услуги Исполнителя, исходя из стоимости услуг за месяц, пропорционально количеству дней последнего месяца действия договора, в течение которых Договор сохранял силу.

5.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора с уведомлением Заказчика не менее чем за ______ дней до момента расторжения в случае просрочки оплаты со стороны Заказчика на срок более чем ______ дней.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Все разногласия по данному Договору разрешаются путем переговоров. В случае невозможности решить спорные вопросы путем переговоров они передаются на рассмотрение в арбитражный суд г. __________.

6.5. Цены за работы, указанные в настоящем Договоре, определены только для настоящего Договора и не могут служить прецедентом или конкурентным материалом при заключении аналогичных договоров в будущем.

Договор подряда на ремонт бытовой техники

Договор подряда на ремонт бытовой техники регулирует взаимоотношения исполнителя и заказчика по такому договору и предусматривает исполнение данного вида работ до окончания договорного срока, а также обеспечение их оплаты по его истечению. Договор является разновидностью договора бытового подряда, к нему применяются все общие нормы и требования, применимые ко всем типовым подрядным договорам, его составление и исполнение регулируется Гражданским кодексом РФ, а также Законом о защите прав потребителей. Особенностью договора является то, что заказчиком выступает только физическое лицо, а результат выполненных работ может быть использован заказчиком исключительно в личных целях.

Договор подряда на ремонт бытовой техники заключается между потребителем и ремонтной организацией (либо физическим лицом — предпринимателем, осуществляющий данный вид деятельности) в послегарантийный срок ее обслуживания. Стороны также могут заключить договор на абонементное обслуживание, который регулирует те же вопросы и является разновидностью договора бытового подряда, однако предусматривает профилактическое обслуживание вне зависимости от технического состояния предмета договора.

Договор подряда на ремонт бытовой техники должен содержать следующие пункты: предмет договора; его цена и порядок расчетов; сроки выполнения работ; обеспечение материалами; ответственность сторон за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий договора; сдача-приемка работ. Договор вступает в силу с момента его подписания, действует до полного выполнения сторонами своих обязанностей и составляется в двух экземплярах. Договор также может быть составлен в устной форме, в таком случае подтверждением правоотношений между исполнителем и заказчиком является чек.

Договор на ремонт стиральной машины образец

Договор N ___
оказания услуг по сервисному обслуживанию
бытовой техники

г. __________ «___»________ ____ г.

___________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик»,
(Ф.И.О.)
с одной стороны, и ________________________________, именуем__ в дальнейшем
(наименование или Ф.И.О.)
«Исполнитель», в лице ___________________________, действующ__ на основании
(должность, Ф.И.О.)
______________________________________________, с другой стороны, заключили
(устава/положения/доверенности/паспорта)
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В рамках настоящего Договора Исполнитель обязуется по заданию Заказчика (Приложение N ___ к настоящему Договору) оказывать услуги по осуществлению сервисного технического обслуживания бытовой техники Заказчика, находящейся по адресу: _____________________, а Заказчик обязуется оплачивать эти работы и услуги в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
1.2. Под сервисным обслуживанием бытовой техники в настоящем Договоре понимается обслуживание и ремонт бытовой техники, принадлежащей Заказчику: телевизоров и радиоприемников, видеомагнитофонов, проигрывателей компакт-дисков, любительских видеокамер, холодильников, печей и духовок, стиральных машин, сушилок для одежды, комнатных кондиционеров и т.д. Перечень обслуживаемой бытовой техники Стороны согласовывают в Приложении N __.
1.2.1. Обслуживание включает диагностику и контроль технического состояния бытовой техники, прогнозирование ее отказов, определение ресурсов, обнаружение дефектов, оценку эффективности ее работы.
1.2.2. Ремонт включает устранение неисправностей бытовой техники собственными силами Исполнителя или силами ее изготовителей.
1.2.3. Обслуживание бытовой техники Исполнитель проводит в сроки, согласованные с Заказчиком.
1.2.4. При выявлении в ходе осмотра бытовой техники неисправностей Исполнитель уведомляет об этом Заказчика. Заказчик вправе отремонтировать бытовую технику самостоятельно или поручить ремонт Исполнителю по отдельному соглашению.
1.3. В период действия Договора Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменять количество и наименования обслуживаемой бытовой техники.
1.4. В период действия Договора Заказчик может перемещать бытовую технику в пределах своей организации с уведомлением Исполнителя о произведенном перемещении.
1.5. Сервисное обслуживание бытовой техники Заказчика осуществляется по настоящему Договору вне зависимости от истечения гарантийного срока на нее.
1.6. Обслуживание офисных компьютеров, оргтехники, производственного оборудования может осуществляться Исполнителем по заданию Заказчика в рамках других договоров.

Это интересно:  Договор купли продажи лесоматериалов образец 2019 год

2. Порядок осуществления сервисного обслуживания

2.1. Сервисное обслуживание бытовой техники осуществляется Исполнителем своими силами.
2.2. Услуги, указанные в п. 1.2 настоящего Договора, производятся согласно Заданию Заказчика в течение ___ (_____) календарных (рабочих) дней после получения Задания Заказчика Исполнителем в порядке, установленном условиями настоящего Договора.
2.3. После осуществления осмотра при выявлении неисправной бытовой техники Исполнитель составляет акт о выявленных неисправностях (Приложение N ___ к настоящему Договору), в котором указывает обнаруженные неисправности, перечень работ, которые надо осуществить, и детали, подлежащие замене, а также стоимость указанных деталей. Акт о выявленных неисправностях подписывается уполномоченным представителем Заказчика.
2.4. По итогам оказанных услуг Стороны ежемесячно оформляют акт об оказании услуг (Приложение N ___ к настоящему Договору). На основании акта об оказании услуг Исполнитель выставляет счет на оплату.

3. Цена Договора и условия оплаты

3.1. Цена настоящего Договора состоит из общей суммы всех оказанных услуг на протяжении всего срока действия настоящего Договора и указывается в актах об оказании услуг. Стоимость оказываемых по настоящему Договору услуг Исполнителя составляет ________ (__________) рублей, включая НДС (__%) — ________ (__________) рублей.
3.2. Оплата услуг по настоящему Договору производится Заказчиком в течение ______ (____________) календарных (рабочих, банковских) дней с момента получения выставляемых Исполнителем счетов, после подписания Сторонами акта об оказании услуг. Оплата услуг производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем услуг по настоящему Договору он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае неоплаты услуг Исполнителя в установленный п. 3.2 настоящего Договора срок Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере _____% от причитающейся к уплате суммы за каждый день просрочки.
4.3. В случае нарушения срока оказания услуг, предусмотренного п. 2.2 настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере _______ (___________) рублей.
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.
4.5. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по данному Договору, обязана в течение _______ (___________) календарных (рабочих) дней известить другую Сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств.
4.6. Если эти обстоятельства будут продолжаться более _________, то каждая из Сторон будет вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору.

5. Срок действия и условия расторжения Договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «___»________ ___ г. либо до момента досрочного расторжения в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора с уведомлением Исполнителя не менее чем за ___ (________) календарных (рабочих) дней до момента расторжения. В таком случае Договор считается расторгнутым по истечении указанного срока при условии получения уведомления Исполнителем.
5.4. В случае расторжения Договора Заказчиком в порядке, предусмотренном п. 5.3 настоящего Договора, он обязан оплатить фактически оказанные услуги Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора с уведомлением Заказчика не менее, чем за ____ (_________) календарных (рабочих) дней до момента расторжения.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Все разногласия по данному Договору разрешаются путем переговоров. В случае невозможности решить спорные вопросы путем переговоров они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. __________.

7.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
7.1.1. Задание Заказчика (Приложение N ___).
7.1.2. Перечень обслуживаемой бытовой техники Заказчика (Приложение N __).
7.1.3. Акт об оказании услуг (Приложение N ___).
7.1.4. Акт о выявленных неисправностях (Приложение N ___).

8. Адреса реквизиты Сторон

Заказчик: Исполнитель:
____________________________________ ___________________________________
(Ф.И.О.) (наименование юридического лица)
Адрес: _____________________________ Юридический/почтовый адрес: _______
____________________________________ ___________________________________
Паспортные данные: _________________ ИНН/КПП ___________________________
____________________________________ ОГРН ______________________________
Телефон: ___________________________ Телефон: ____________ Факс: _______
Адрес электронной почты: ___________ Адрес электронной почты: __________
Счет _______________________________ Банковские реквизиты: _____________
___________________________________
___________________________________
(Вариант:
___________________________________
(Ф.И.О.)
Адрес: ____________________________
___________________________________
Паспортные данные: ________________
___________________________________
Телефон: __________________________
Адрес электронной почты: __________
Счет _____________________________)

Заказчик: Исполнитель:
_______________/____________________ _______________/___________________
(Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись)

Договор на ремонт стиральной машины. Договор на ремонт бытовой техники: образец. Порядок осуществления сервисного обслуживания

Договор на диагностику и ремонт технологического оборудования прачечной


г. Москва 01 июня 2015 г.

ООО «Иванов» , именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Иванова И.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Петров» , именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Петрова П.П., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по диагностике и ремонту нижеперечисленного технологического оборудования прачечной:

Машина стиральная: ________________________;

Машина стиральная: ________________________;

Машина стиральная: ________________________;

Машина стиральная: ________________________;

2. Обязанности и права Исполнителя

2.1. Исполнитель обязан выполнить работу в сроки, согласованные сторонами, а также устранять неисправности оборудования по заявкам Заказчика.

2.2. Исполнитель обязан, по получении от Заказчика сообщения об аварийном выходе оборудования из строя, произвести квалифицированную оценку причины аварии в течение 48 часов после уведомления, и приступить к ремонтным работам, с учетом п. 2.5. настоящего Договора.

2.3. При проведении работ на объекте Заказчика, Исполнитель обязан выполнять правила трудового распорядка и техники безопасности, действующие на предприятии Заказчика.

2.4. Исполнитель инструктирует представителя Заказчика по вопросам соблюдения правил эксплуатации техники.

2.5. При выполнении работ Исполнитель производит поставку запасных частей и материалов. Срок поставки запасных частей устанавливает завод-изготовитель.

3. Обязанности и права Заказчика

3.1. Заказчик обязан в срок и в надлежащем порядке, установленным настоящим Договором, принять и оплатить, выполненные Исполнителем, работы.

3.2. Заказчик ведет журнал по учету рабочего состояния оборудования и технического обслуживания, и представляет его Исполнителю для внесения записей о выполненных работах.

3.3. Заказчик обеспечивает необходимые технические требования для эксплуатации оборудования согласно нормам завода-изготовителя.

3.4. Техническое обслуживание и осмотр оборудования производиться Заказчиком, согласно требованиям завода-изготовителя, при необходимости по согласованию сторон, Исполнитель также может выполнять эти работы по заявке Заказчика.

4. Стоимость работ и порядок расчетов

4.1. Стоимость работ при разовом выезде на диагностику или регулировку оборудования составляет _______ (____________) руб.00 коп. за каждый вызов. НДС не облагается (основание__________________);

4.2. Заказчик осуществляет платежи, за выполненные работы, не позднее 10-го числа следующего месяца, путем перечисления суммы на расчетный счет Исполнителя на основании предоставленной Исполнителем сметы-калькуляции, счета и акта выполненных работ.

4.3. Оплата работ по мелкому, среднему и капитальному ремонту оборудования, за запасные части, используемые для проведения работ, производится по 100% предоплате на основании сметы, счета и дефектного акта.

4.4. Все расчеты между сторонами производятся путем безналичных банковских переводов на счета, указанные в настоящем Договоре.

Датой платежа является дата проведения операций по списанию соответствующей суммы со счета плательщика для ее зачисления на счет получателя.

4.5. Стоимость работ по Договору может быть изменена только по соглашению сторон.

5.1. Исполнитель гарантирует работу узлов, деталей оборудования, ремонт которых Исполнитель производил, а так же установленных Исполнителем новых деталей и узлов на оборудовании. Срок гарантии 3 месяца со дня производства ремонтных работ, при условии эксплуатации оборудования, согласно требованиям завода — изготовителя.

5.2. В течение гарантийного срока эксплуатации Исполнитель обязуется производить замену вышедших из строя узлов и деталей в течение 5 дней с момента уведомления его Заказчиком о произошедшей поломке.

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. Срок рассмотрения претензии – 10 рабочих дней с момента получения претензии.

г. Самара « ___ » _____________ 2012 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн» , именуемое далее «Заказчик», действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________, именуемое далее «Исполнитель», в лице ___________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Это интересно:  Договор купли продажи лодки пвх образец 2019 год

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнения работ по ремонту бытовой техники для нужд ГБУЗ «Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн» в объемах и по ценам, предусмотренным Расчетом стоимости работ (Приложение к настоящему договору).

1.2. Работы, указанные в п.1.1. настоящего договора, выполняются по адресу нахождения Заказчика: 3. При невозможности проведения ремонтных работ на месте у Заказчика, ремонт осуществляется на базе специализированной мастерской Исполнителя. В случае необходимости проведения ремонта на базе мастерской Исполнителя, доставка оборудования в мастерскую Исполнителя и обратный его возврат по адресу Заказчика осуществляется силами и средствами Исполнителя.

1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Исполнителем работы в соответствии с условиями настоящего договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая цена договора, определенная Расчетом стоимости работ (Приложение) составляет ___________________________ (сумма прописью) рублей __ копеек, в т. ч. НДС / НДС не облагается.

2.2.Цена Договора полностью включает оплату всех расходов Исполнителя по настоящему договору.

2.3. Источник финансирования по настоящему договору — средства по обязательному медицинскому страхованию.

2.4. Оплата за выполненные Исполнителем работы по настоящему договору производится Заказчиком по факту полного завершения работ на основании счета (счета-фактуры) и акта сдачи-приемки выполненных работ путем перечисления суммы, указанной в п.2.1., на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.1. Выполнить работы по настоящему договору в течение 5 (пяти) календарных дней со дня заключения настоящего договора и сдать результаты работ Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию оборудования в соответствии с его технической документацией.

3.1.2. Назначить лицо, ответственное за организацию и проведение работ по настоящему договору.

3.1.3. Исполнять полученные в ходе выполнения работ по настоящему договору указания Заказчика и устранять по его требованию недостатки в выполненных работах.

3.1.4. Соблюдать нормы и правила техники безопасности , санитарно-эпидемиологического режима, противопожарной безопасности и правила внутреннего распорядка Заказчика при производстве работ и нести ответственность за их соблюдение.

3.1.5. Известить Заказчика о завершении работ и передать выполненные работы полномочному лицу Заказчика по акту сдачи-приемки.

3.1.6. Одновременно с передачей выполненных работ передать полномочному представителю Заказчика необходимые документы: акт сдачи-приемки выполненных работ, счет (счет-фактуру) на оплату.

3.1.7. Предоставить сертификаты/декларации соответствия требованиям нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации (а при необходимости также соответствия санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям), технические паспорта на использованные материалы и запасные части.

3.2.1. Вывести неисправное оборудование из эксплуатации и обеспечить его транспортировку в специально отведенное для ремонта помещение к моменту прибытия специалиста Исполнителя.

3.2.2. Принять завершенные работы по акту сдачи-приемки в порядке, предусмотренном положениями настоящего договора.

3.2.3. Обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченного представителя Исполнителя к оборудованию для производства ремонтных работ. Назначить своего ответственного представителя за организацию проведения ремонтных работ, их контроль и приемку.

3.2.4. Обеспечить Исполнителя энергоресурсами (электроэнергией и водой), необходимыми для производства ремонтных работ.

3.3.1. Отказаться от выполнения требуемых Заказчиком дополнительных работ, не предусмотренных настоящим договором.

3.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством используемых Исполнителем материалов и запасных частей.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, ГАРАНТИИ.

4.1. Сдача результатов работ Исполнителем и приемка ее Заказчиком оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ, который подписывается обеими сторонами.

4.2. По завершению работ Исполнитель предоставляет Заказчику два экземпляра акта сдачи-приемки выполненных работ и счет (счет-фактуру) на оплату.

4.3. Заказчик в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ обязан направить Исполнителю подписанный акт о приемке работ или его мотивированный отказ.

4.4. В случае наличия мотивированного отказа и выявлении необходимости исправления, доработки выполненных работ, Исполнитель обязан устранить выявленные недостатки в течение 2-х (двух) календарных дней.

4.5. Качество новых деталей и запасных частей, используемых при ремонте, должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации, и подтверждается документами, содержащими сведения о наличии сертификата/декларации соответствия с указанием номера документа и органа, выдавшего сертификат/декларацию.

4.6. Гарантийный срок на выполненные и принятые работы устанавливается в 6 (шесть) месяцев со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. Если в пределах гарантийного срока обнаруживаются дефекты, Исполнитель обязан их устранить за свой счет в срок не позднее 3 (трех) календарных дней со дня обнаружения дефектов. Гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4.7. Гарантия Исполнителя приостанавливается, если оборудование вышло из строя вследствие несоблюдения Заказчиком требований технической документации на оборудование.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение сроков исполнения обязательств , предусмотренных настоящим договором, Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,3 % от общей цены договора за каждый день просрочки.

5.2. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31.12.2012 г.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в порядке, установленном действующим законодательством.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не предусмотренным положениями настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства РФ.

7.2. При невозможности устранения разногласий путем переговоров стороны обращаются в арбитражный суд в порядке, установленным действующим законодательством РФ.

7.3. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему договору.

7.4. Все указанные в настоящем договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

7.5. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для каждой из сторон).

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Приложение к договору №____ от _____________

работ по ремонту бытовой техники для нужд ГБУЗ «СОКГВВ»

Наименование работ/материалов
Сумма

Ремонт ларя морозильного

прочистка системы хладагента

Всего работ на сумму, руб.:

Ремонт холодильника Орск

Всего работ на сумму, руб.:

(используемые з/части, материалы)

Всего материалов на сумму, руб.:

Ремонт ЖК-телевизора Elenberg

Всего работ на сумму, руб.:

(используемые з/части, материалы)

Всего материалов на сумму, руб.:

Ремонт телевизора GoldStar

замена микросхемы видеопроцессора

Всего работ на сумму, руб.:

(используемые з/части, материалы)

Всего материалов на сумму, руб.:

Ремонт весов электронных на 5 кг

замена катушки трансформатора

Всего работ на сумму, руб.:

(используемые з/части, материалы)

Всего материалов на сумму, руб.:

Ремонт весов электронных на 100 кг

замена катушки трансформатора

Всего работ на сумму, руб.:

(используемые з/части, материалы)

Всего материалов на сумму, руб.:

г. _______________ «__»_________ ___ г.

Именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, действующ___ на основании _________, с одной стороны, и ________________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________, действующ___ на основании __________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В рамках настоящего Договора Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по осуществлению сервисного технического обслуживания бытовой техники Заказчика, а Заказчик обязуется оплачивать эти услуги в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.

1.2. Под сервисным обслуживанием бытовой техники в настоящем Договоре понимается оценка технического состояния бытовой техники: электрочайников, пылесосов, холодильников, микроволновых печей и т.д.

Оценку технического состояния бытовой техники Исполнитель проводит в сроки, согласованные с Заказчиком.

При выявлении в ходе осмотра бытовой техники неисправностей Исполнитель уведомляет об этом Заказчика. Заказчик вправе отремонтировать бытовую технику самостоятельно или силами Исполнителя по отдельному соглашению.

1.3. Работы по ремонту бытовой техники производятся Исполнителем на основании вызова Заказчика (письма, телеграммы, телекса, телефонограммы). Телефонограммы принимаются диспетчерской службой Исполнителя по тел. __________ с ___ до _____ в рабочие дни. При вызове Заказчик сообщает марку и вид бытовой техники, характер неисправности и другие сведения, которые Заказчик считает необходимым сообщить; диспетчер сообщает Заказчику свою фамилию, номер вызова, дату и время принятия вызова.

1.4. В период действия Договора Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменять количество и наименования обслуживаемой бытовой техники.

1.5. В период действия Договора Заказчик может перемещать бытовую технику в пределах своей организации с уведомлением Исполнителя о произведенном перемещении.

1.6. Устранение возникающих неисправностей и дефектов бытовой техники (при наличии такой технической возможности) производится в течение ___ дней с момента получения об этом уведомления Заказчика.

1.7. В случае необходимости в ходе ремонта бытовой техники Исполнитель осуществляет поиск и покупку комплектующих за счет Заказчика.

1.8. Сервисное обслуживание бытовой техники Заказчика осуществляется по настоящему Договору вне зависимости от истечения гарантийного срока на нее.

1.9. Предоставление Исполнителем Заказчику услуг по настоящему Договору оформляется двусторонним актом.

2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

2.1. Сервисное обслуживание бытовой техники осуществляется Исполнителем своими силами.

2.2. Работы, указанные в п. 1.2 настоящего Договора, производятся согласно заявкам Заказчика в течение ___ (_____) дней после получения заявки Исполнителем в порядке, установленном п. 1.3 настоящего Договора.

2.3. Стоимость комплектующих деталей, замена которых должна быть произведена в ходе ремонта, согласуется с Заказчиком. В случае возражений Заказчика на покупку комплектующих по цене, указанной Исполнителем, Заказчик самостоятельно осуществляет покупку необходимых запасных частей и предоставляет их Исполнителю для замены дефектных и неисправных деталей. В противном случае Исполнитель не несет ответственности за нерабочее состояние техники, на ремонт которой комплектующие и запасные части не были предоставлены Заказчиком.

Это интересно:  Договор аренды зоп в снт образец 2019 год

2.4. После осмотра неисправной бытовой техники Исполнитель составляет акт, в котором указывает обнаруженные неисправности, перечень работ, которые надо осуществить, и детали, подлежащие замене, а также стоимость указанных деталей. Акт подписывается уполномоченным представителем Заказчика.

2.5. Если ремонт бытовой техники непосредственно на месте невозможен, ее доставка от Заказчика до ремонтной мастерской Исполнителя и обратно осуществляется силами и за счет Исполнителя (Заказчика).

2.6. Замененные дефектные изделия или их детали остаются у Исполнителя либо передаются Заказчику по его требованию.

2.7. По итогам выполненных работ Стороны ежемесячно оформляют акт. На основании акта Исполнитель выставляет счет.

3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Стоимость оказываемых по настоящему Договору услуг Исполнителя составляет ____ (________) рублей, включая НДС (__%) — _______ рублей, в месяц.

3.2. Оплата услуг по настоящему Договору производится Заказчиком ежемесячно до ______ числа расчетного месяца на основании выставляемых Исполнителем счетов. Оплата услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.3. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.

3.4. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем услуг по настоящему Договору он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае неоплаты услуг Исполнителя в установленный настоящим Договором срок Заказчик уплачивает пени в размере _____% от причитающейся к оплате суммы за каждый день просрочки. Исполнитель должен направить Заказчику письменную претензию с указанием суммы задолженности и выражением своего намерения взыскать неустойку за просрочку оплаты.

4.3. Считается, что Заказчик признал неустойку, начисленную в соответствии с п. 4.2 настоящего Договора, если он перечислил на расчетный счет Заказчика денежные средства в счет оплаты неустойки, а также в случае имеющегося решения суда, вступившего в законную силу, о взыскании с Заказчика неустойки по данному договору.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «__»___________ ____ г. либо до момента досрочного расторжения в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон.

5.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора с уведомлением Исполнителя не менее чем за _____________ дней до момента расторжения. В таком случае Договор считается расторгнутым по истечении указанного срока при условии получения уведомления Исполнителем.

5.4. В случае расторжения Договора Заказчиком в порядке, предусмотренном п. 5.3 настоящего Договора, он обязан оплатить услуги Исполнителя, исходя из стоимости услуг за месяц, пропорционально количеству дней последнего месяца действия договора, в течение которых Договор сохранял силу.

5.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора с уведомлением Заказчика не менее чем за ______ дней до момента расторжения в случае просрочки оплаты со стороны Заказчика на срок более чем ______ дней.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Все разногласия по данному Договору разрешаются путем переговоров. В случае невозможности решить спорные вопросы путем переговоров они передаются на рассмотрение в арбитражный суд г. __________.

6.5. Цены за работы, указанные в настоящем Договоре, определены только для настоящего Договора и не могут служить прецедентом или конкурентным материалом при заключении аналогичных договоров в будущем.

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Современный человек имеет у себя в пользовании множество образцов самой разнообразной бытовой техники. Любая техника может прийти в негодность, и потребовать квалифицированного вмешательства для восстановления работоспособности. В этом случае заключается по образцу договор на ремонт бытовой техники. Однако где взять этот образец? Следует понимать, что каждая разновидность техники имеет свою специфику, и универсального документа на все случаи оформить не получится. Договор на ремонт холодильников будет отличаться от, скажем,ремонта стиральной машины, так как перечень и содержание работ будут различаться. То же касается и сложности ремонта – она также варьируется в широких пределах. Вне зависимости от того, что за объект будет ремонтироваться, и как, при составлении документа следует обращать внимание на то, в отношении чего требуется квалифицированное вмешательство для восстановления работоспособности, также как и срок выполнения этих мероприятий. Следует предусмотреть и гарантийный срок, порядок реагирования исполнителя на сообщение о гарантийном случае. В отношении починки бытовой техники, возможно, имеет смысл указать и специальные условия по ответственности сторон. В случае, если из договора возникнет спор, возможно сразу договориться о подсудности дела конкретному суду.

Договор на ремонт холодильников

Договор на ремонт бытовой техники – холодильника требует при составлении взвешенного и компетентного подхода. Заключая договор на ремонт бытовой техники, стороны соглашения неизменно хотят максимально защитить свои права на случай возникновения спора. Поэтому, договор о ремонте бытовой техники удобнее всего подготовить не на образце из Интернета, а воспользовавшись интерактивным шаблоном, представленным на нашем сервисе. Все, что требуется для подготовки текста, соответствующего законодательству, это ответить на вопросы опросного листа. Таким образом, вы автоматически адаптируете текстовое содержание договора под ваши отношения. Далее вам остается только заполнить поля ввода в соответствии с условиями договора, скачать сформированный комплект документов и отправить его на печать. Распечатанные экземпляры представляются на подпись сторонам.

С этим шаблоном часто используют:

Популярные документы и процедуры:

Любой человек приобретал бытовую технику. В случае, когда она приобретается в магазине, то соглашение оформляется юридическим лицом. Другое дело, когда бытовые предметы приобретаются у физического лица.

В указанном случае, лица должны правильно составить соглашение, поскольку в случае нарушения требования закона, оно не будет иметь юридической силы.

Для правильного составления документа достаточно ознакомиться с нижеприведенными рекомендациями. В качестве примера далее можно будет скачать бланк договора о приобретения бытовой техники между двумя лицами, которые не являются организациями.

Образец типового договора купли-продажи бытовой техники между физическими лицами

Для того чтобы приобрести бытовую технику у физического лица, достаточно применить нормы закона, которые отнесены к процедуре составления стандартного договора о купле-продаже.

В начале документа указывается дата составления документа, а также место его составления. Далее указываются сведения, которые касаются каждой стороны соглашения. Сведения о сторонах должны быть указаны на основании документов, которые подтверждают личность.

Обязательной информацией, которая должна быть включена в текст документа – информация о продаваемом объекте. Объект должен быть описан наиболее подробно.

Как правило, указываются:

  • серийный номер техники;
  • сведения о маркировке;
  • Техническая документация;
  • Иные документы, которые имеют данные о продаваемых объектах.

Закон допускает посредством составления одного соглашения, передать в собственность покупателю несколько объектов. Для этого в текст соглашения, необходимо внести сведения обо всех передаваемых объектах. Каждый объект должен быть описан наиболее подробно.

Предмет договора купли-продажи бытовой техники между физическими лицами

Предметом данного соглашения является бытовая техника. Продавец обязуется её передать, а покупатель принять, если она соответствует описанию, внесенному в соглашение.

После идентификации предмета стороны в обязательном порядке указывают её цену. Цена указывается в рублях, прописью и цифрами.

Обратите внимание, необходимо внести сведения о том, в какой форме должны быть внесены средства, в какой срок и допускается ли рассрочка.

Сторонами должно быть определено, в какой срок после оплаты покупатель получит приобретенный товар.

Стороны в соглашении могут предусмотреть следующие дополнительные условия:

  • Процедура перехода прав собственности на товар;
  • Технологические характеристики;
  • Процедура урегулирования разногласий, которые возникли у сторон;
  • Процедура защиты своих прав в судебном или досудебном порядке.

Если оплата в рассрочку по договору купли-продажи бытовой техники между физическими лицами

Закон допускает установление в качестве условий оплаты – внесение денежных средств в рассрочку. В этом случае дополнительно к договору необходимо составить график платежей. Этот график должен определять сумму вносимых средств, а также периодичность их внесения.

Отдельное внимание следует уделить определению даты, после наступления, которой внесение платежа будет считаться просроченным.

Помните, когда средства вносятся в наличной форме, следует от продавца каждый раз требовать составления расписки.

В случае применения рассрочки необходимо указать момент, когда покупатель получит на бытовые объекты право собственности.

Стороны должны согласовать меры ответственности размеры штрафов, которые будут применяться в том случае, когда покупатель не осуществит передачу денежных средств в указанный соглашением период.

Допускается указание порядка обращения в судебную инстанцию в этом случае. Также допустимо предусмотреть положение о расторжении соглашения в случае не уплаты средств в указанный соглашением период.

В общем можно сказать, что соглашения между юридическими лицами и физическими лицами, практически не имеют отличий, за исключением внесения сведений о сторонах, а также о процедуре передачи техники покупателю.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector