+7 (499) 322-30-47  Москва

+7 (812) 385-59-71  Санкт-Петербург

8 (800) 222-34-18  Остальные регионы

Звонок бесплатный!

Договор на изготовление жалюзи образец 2019 год

ДОГОВОР
ПОДРЯДА на изготовление швейной продукции (работа выполняется иждивением подрядчика; стоимость работ определена в договоре; условие о предоплате)

дата и место подписания

___(наименование или ФИО)___, именуем__ в дальнейшем Заказчик», в лице ___(должность, ФИО)___, действующ__ на основании ___(Устава, положения, доверенности или паспорта)___, с одной стороны, и ___(наименование или ФИО)___, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___(должность, ФИО)___, действующ__ на основании ___(Устава, положения, доверенности или паспорта)___, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работу по изготовлению следующей швейной продукции: _____________ и передать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Качественные характеристики, количество продукции, вид изделий, пожелания Заказчика к оформлению продукции, а также предполагаемые сроки выполнения работы указаны в задании Заказчика (Приложение N __).

1.3. Для изготовления швейной продукции Подрядчик использует собственное сырье и материалы. Стоимость сырья и материалов включается в стоимость работ, установленную настоящим договором.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Не позднее _______ с момента получения от Заказчика задания на изготовление швейной продукции подготовить эскиз изделия каждого вида и направить эскизы на утверждение Заказчику. Утвержденные (подписанные) Заказчиком эскизы швейной продукции становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.2. Не позднее _______ с момента окончательного согласования с Заказчиком эскизов швейной продукции приступить к выполнению работы и завершить работу не позднее _______ с момента ее начала.

2.1.3. По окончании работ уведомить Заказчика о готовности продукции к приемке, согласовать дату приема-передачи результатов работ, подготовить к этой дате оригиналы документов, предусмотренных п. 3.2.2 настоящего Договора.

2.1.4. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи швейной продукции, передать продукцию по акту выполненных работ

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Не позднее ______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора направить Подрядчику задание Заказчика.

2.2.2. Не позднее ______ с момента получения от Подрядчика эскизов швейной продукции направить Подрядчику:
а) согласие с разработанными эскизами;
б) возражения по существу.

2.2.3. По получении от Подрядчика уведомления о готовности продукции к приему-передаче согласовать дату, принять результат работ не позднее согласованной даты.

2.2.4. Оплатить выполненную работу в соответствии с условиями настоящего Договора.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору, составляет _____ (________) рублей, включая НДС 18%.

3.2. Заказчик обязуется оплатить работу Подрядчика в следующем порядке:

3.2.1. В течение ___ (_______) банковских дней с момента получения оригинала счета Подрядчика уплатить ______% от суммы, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.2.2. В течение ___ (_______) банковских дней с момента получения от Подрядчика оригиналов следующих документов: акта выполненных работ, счета, счета-фактуры — перечислить на расчетный счет Подрядчика оставшуюся сумму в размере _________ руб.

3.3. Заказчик оплачивает работу Подрядчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.4. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным надлежащим образом с момента списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть изготовленную продукцию по акту выполненных работ, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе заявить об этом Подрядчику в течение _______ начиная с даты, согласованной Сторонами для приема-передачи готовой продукции.
Приемка изготовленной швейной продукции производится на складе Подрядчика по адресу: ____________________.

4.2. Требования Заказчика по качеству продукции принимаются в течение действия гарантийного срока на изготовленную продукцию, а именно ______ месяцев.

4.3. При возникновении между Сторонами спора по поводу недостатков изготовленной продукции или их причин по требованию любой из Сторон назначается экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет: ____________ (варианты: Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, Стороны поровну).

4.4. При неисполнении Заказчиком обязанности уплатить установленную настоящим Договором цену, причитающуюся Подрядчику в связи с выполнением договора подряда, Подрядчик имеет право на удержание результата работы (статьи 359 и 360 ГК РФ) до уплаты Заказчиком соответствующих сумм.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Подрядчик несет ответственность за соответствие швейной продукции требованиям задания Заказчика и утвержденного Заказчиком эскиза. В случае изготовления некачественной продукции и/или не соответствующей указанным требованиям Заказчик вправе по своему выбору:

5.1.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в дополнительно согласованный Сторонами срок.

5.1.2. Потребовать от Подрядчика безвозмездно выполнить работу заново.

5.1.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных документально подтвержденных убытков.

5.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненной работы Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. В случае нарушения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. п. 2.2.1 — 2.2.3 настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере ______ руб. за каждый день просрочки.

5.4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. п. 2.1.1 — 2.1.4 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки, предусмотренной п. 5.3 настоящего Договора.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары, иные стихийные бедствия.

6.2. Сторона, для которой наступило действие непреодолимой силы, обязана в срок ________ известить контрагента любым доступным способом о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

7.2. В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны передают спор в суд в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

8.2.1. По письменному соглашению Сторон.

8.2.2. В одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 — 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за _____ до даты предполагаемого расторжения.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Изменения условий настоящего Договора оформляются путем составления дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

Договор на оказание услуг по пошиву штор

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Договор на жалюзи образец

Договор на жалюзи образец

Экспериментальный самолет Rockwell XFV-12 (США) » Военное

При помощи большого числа проектов и опытных образцов удалось установить преимущества В январе 1973-го появился договор на продолжение проектных работ с заборное устройство, прикрытое управляемыми жалюзи. Достоинства: Хорошие офисы с примерами образцов окон и жалюзи в заключили договор на установку двух пластиковых окон и жалюзи на них в Имеются сертификаты на материалы . Цены демократичные ,договор, сроки короткие. Дарим подарки тумбы, жалюзи! Приложение: Просмотров: 10 Вертикальные жалюзи Горизонтальные жалюзи Рулонные шторы Замерим и покажем образцы. Составим договор с конечной ценой и сроками. Изготовление мебельных деталей и дверей-купе, распил, раскрой, кромление, фанеровка, присадка. Обеспечиваем хранение имущества на время ремонта, длительного отъезда или сдачи помещения в аренду, а также сезонное хранение вещей, в том

Отдека балконов под ключ — 124Mastera.ru

потолки, ламинат, рольставни, рулонные шторы, жалюзи, светильники . Приходите и выбирайте, практически все образцы можно оценить вживую. ⚠ При покупке любого товара из наличия или при заключении договора вы этапов: замер окна, оформление договора, доставка окна, ну и монтаж. замер пластикового окна Вы можете заказать предоставление образцов Имеются сертификаты на материалы . Цены демократичные ,договор, сроки короткие. Дарим подарки тумбы, жалюзи! Вчера в 23:04, ООО СтройЛит Имеются сертификаты на материалы . Цены демократичные ,договор, сроки короткие.

Договор на изготовление текстильных изделий

Дарим подарки тумбы, жалюзи! Приложение: Просмотров: 10 Цена на памятники бобруйск жалюзи, wmvare sol mosquito aa aa aa — a aa 9 html javascript a a Договор на изготовление памятника образец резюме! Москитные сетки. Возможность заключения договора не выходя из дома! Замер! Окна, балконы, двери межкомнатные, входные, рольшторы, жалюзи, натяжные потолки. г.Полоцк, ул. .. Рассрочка образцов от 40 руб. Поможем

Договор № _на изготовление солнцезащитной системы (жалюзи, штор)

на изготовление солнцезащитной системы (жалюзи, штор)

г. Киев ______ _________ 2013 года

Это интересно:  Брачный договор с иностранным гражданином образец 2019 год

________________________ , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________, действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации с одной стороны и

именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. По условиям настоящего договора Исполнитель изготавливает солнцезащитную систему в виде жалюзи или штор (далее — товар) в соответствии со Спецификацией и с характеристиками, описанными ниже, для помещений Заказчика согласно предварительному заказу № ______ от ____ ___________ 2013 г., являющейся неотъемлемой частью договора, а Заказчик принимает изготовленный Исполнителем товар.

1.2. Характеристики товара

(вид жалюзи, тип механизма, рулонные шторы, римские шторы, антимоскитные сетки)

2.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.

2.2. Исполнитель обязуется изготовить товар по настоящему договору в течение ____ рабочих дней, начиная с последующего дня после осуществления предоплаты Заказчиком, процедура подписания акта сдачи-приема товара и устранения недоделок не входит в этот срок.

3.1. Стоимость товара по настоящему договору составляет

_____________________________________________________________________________________грн. ___ коп. (в том числе НДС 20% ____________грн.____коп.)

3.2. Предоплата составляет не менее 70% от полной стоимости товара и производится путем перечислением указанной в п. п. 3.1 суммы на расчетный счет Исполнителя либо наличной формой оплаты, что фиксируется в настоящем договоре.

4. Гарантия качества товара

4.1. Гарантийный срок на солнцезащитную систему составляет 12 месяцев с момента ее передачи Заказчику.

4.2. Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его части (комплектующие изделия).

4.3. В случае если система или ее комплектующие детали пришли в негодность не по вине Заказчика, последний информирует об этом Исполнителя . По данному факту составляется Акт о техническом состоянии системы (комплектующей детали, вышедшей из строя) и производится соответствующая замена.

4.4. На товар (комплектующее изделие), переданный Заказчику взамен товара (комплектующего изделия), в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный товар.

5. Права и обязательства Сторон

5.1.1. Обязан выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные условиями договора.

5.1.2. Обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы были допущены отклонения от условий договора, ухудшившее качество работ, в течение 3-х дней.

5.1.3. Имеет право по согласованию с Заказчиком привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц.

5.2.1. Обязан не позднее, чем в двухдневный срок с момента выполнения заказа, принять товар по настоящему договору и подписать соответствующий Акт сдачи — приема работ по его изготовлению.

5.2.2. Имеет право при приеме работ требовать от Исполнителя устранения всех обнаруженных недостатков в течении 3-х последующих рабочих дней.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору в соответствии с законодательством Украины.

6.2. За нарушение сроков выполнения работ по настоящему договору Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0.1 % от стоимости системы за каждый день просрочки.

6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору или устранения нарушений.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору разрешаются путем переговоров между сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в установленном законодательством Украины порядке.

8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

8.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие после заключения договора в результате непредвиденных событий, за которые стороны не несут ответственности. К ним, в частности (но не исключительно) относятся:

8.1.1. война, военные действия;

8.1.2. ионизирующее излучение или радиоактивное загрязнение;

8.1.3. ударные волны от полетов самолетов, передвигающихся на сверхзвуковых скоростях;

8.1.4. бунт, волнения, беспорядки;

8.1.5. экологические катастрофы и их последствия.

8.2. Стороны на этот период освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение договора.

8.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы одна сторона обязана в течение 10 (десяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств уведомить об этом другую сторону в письменной форме.

8.4. В уведомлении должны содержаться данные о характере обстоятельств, а также по возможности предполагаемый срок их продолжительности и оценка их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по настоящему договору.

8.5. При прекращении указанных обстоятельств одна сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую сторону в письменной форме с указанием срока выполнения ею своих обязательств по договору. Несвоевременное уведомление или его отсутствие лишает сторону права ссылаться на указанные обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору.

9.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, и имеющих равную юридическую силу.

10.1. Приложение . Спецификация товара.

10.2. Приложение . Акт сдачи-приема работ по изготовлению солнцезащитных систем.

Договор-оферта

ООО «ГК КВАН» в лице Генерального директора Старчикова А.В., именуемое далее «Исполнитель» публикует настоящий Договор-оферту о продаже товаров, выполнении работ, представляющий собой публичную оферту по смыслу ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации в отношении Заказчиков услуг Исполнителя (далее «Заказчик») на сайте https://shtorki-online.ru. Настоящий договор имеет юридическую силу и равносилен договору подписанному сторонами.

Перед заказом услуг Исполнителя просим Вас внимательно ознакомиться с изложенными ниже условиями пользования. Заказывая услуги Исполнителя, Вы понимаете изложенные в настоящем Договоре-оферте условия и обязуетесь соблюдать их. Если Вы не согласны с какими-либо пунктами Договора-оферты, либо они Вам не ясны, то Вы обязаны отказаться от заказа услуг Исполнителя. Заказ услуг без согласия с условиями настоящего Договора-оферты не допускается.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцепта Заказчиком. Актуальная версия Договора-оферты всегда размещена в сети интернет по адресу: https://shtorki-online.ru/oferta.html

Акцепт – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящего Договора-оферты.

Бланк заказа — документ, подписываемый Заказчиком в бумажном виде, содержащий все существенные условия Договора на продажу товаров, выполнение работ Исполнителем. На условия, согласованные в бланке заказа в полной мере распространяются все положения настоящего Договора-оферты.

Заявка — оформленная Заказчиком с помощью специальной формы на Сайте, посредством телефона, электронной почты, с использованием мессенджеров заявка на приобретение товара, выполнение работ.

Объект Заказчика – помещение, куда Исполнитель обязуется поставить товар для Заказчика и выполнить работы по монтажу товара. Объект Заказчика указывается в бланке заказа.

Оферта – предложение заключить Договор на условиях, определенных в оферте с каждым, кто совершит действия, признаваемые акцептом оферты (принятием предложения заключить Договор).

Заказчик — любое физическое, либо юридическое лицо, совершившее действия, признаваемые акцептом оферты (принятием предложения заключить Договор).

2. Общие положения

2.1 Заказчик, имеющий намерение заказать товар и выполнение работ по его монтажу у Исполнителя, обязан акцептовать настоящий Договор-оферту.

2.2 Акцептом настоящей оферты признается подписание Заказчиком бланка заказа, содержащего ссылку на настоящую оферту.

2.3 Не допускается акцепт настоящего Договора-оферты под условиями, либо с оговорками.

2.4 Акцепт настоящего Договора-оферты возможен при одновременном соблюдении следующих условий:

2.4.1 Внимательное прочтение Заказчиком всех условий настоящего Договора-оферты.

2.4.2 Согласие Заказчика соблюдать все условия настоящего Договора-оферты.

2.4.3 Согласие Заказчика с окончательным расчетом стоимости товара и выполнения работ, сформированным после выезда специалиста Исполнителя на объект Заказчика.

2.4.4 Подписание Заказчиком бланка заказа.

3. Предмет договора

3.1. В рамках настоящего Договора Исполнитель обязуется поставить товар, а также выполнить работы по его монтажу на объекте Заказчика, если выполнение работ предусмотрено бланком заказа.

3.2. В рамках поставки товара Исполнитель, выступая в качестве продавца по Договору купли-продажи (договору поставки), обязуется передать товар в собственность Заказчика, а также доставить товар до Заказчика, если доставка предусмотрена бланком заказа, а Заказчик обязуется принять товар и оплатить его.

3.3. В рамках выполнения работ по монтажу поставленного товара Исполнитель, выступая в качестве подрядчика, обязуется смонтировать поставленный товар на объекте Заказчика.

3.4. Правоотношения Сторон, связанные с продажей (поставкой) товаров, являются правоотношениями по договору купли-продажи (договору поставки) и к отношениям Сторон применяются соответствующие положения действующего законодательства.

3.5. Правоотношения Сторон, связанные с монтажом поставленного товара, являются правоотношениями по договору подряда и к отношениям Сторон применяются соответствующие положения действующего законодательства.

4. Порядок осуществления заказа товара и работ

4.1. Перед оформлением заказа, Заказчик обязан ознакомиться с перечнем предлагаемых товаров на Сайте Исполнителя. При этом размещение Товаров на сайте не является публичной офертой, определение окончательной цены заказа возможно только после выезда специалиста Исполнителя на объект Заказчика.

4.2. После ознакомления с предлагаемыми на Сайте Исполнителя товарами, для их заказа, Заказчик должен через сайт Исполнителя, либо иными способами (посредством телефонного звонка, электронной почты, с использованием мессенджеров) направить заявку Исполнителю на выбранный им товар.

4.3. После получения заявки Исполнителем, на объект Заказчика направляется специалист Исполнителя, который осуществляет замеры и предоставляет Заказчику окончательный расчет стоимости товаров и работ.

4.4. В случае, если Заказчика устраивает предоставленный ему расчет стоимости товаров и работ, Заказчику выдается бланк заказа со ссылкой на настоящую оферту, внесение предоплаты за указанные в бланке товары и работы по указанному бланку заказа означает акцепт настоящего Договора-оферты. Резерв забронированного товара осуществляется в течение 3 (трех) дней после подписания бланка заказа, после чего бронирование товара снимается в случае, если оплата Заказчиком не произведена.

4.5. После внесения предоплаты по Договору, размер которой указывается в бланке заказа, Исполнитель приступает к исполнению своих обязательств по Договору по поставке товара и выполнению работ по его монтажу.

Это интересно:  Образец заполнения договора дарения земельного участка 2019 год

4.6. Сроки поставки товара и выполнения работ согласовываются Сторонами в бланке заказа.

5. Порядок поставки товара и выполнения работ

5.1. После внесения предоплаты за продаваемые товары, выполняемые работы, Исполнитель обязуется в согласованный в бланке заказа срок поставить Заказчику товар.

5.2. Исполнитель вправе поставить товар досрочно.

5.3. После поставки товара, Исполнитель осуществляет монтаж товара на объекте Заказчика в согласованные в бланке заказа сроки.

5.4. Сроки выполнения работ начинают исчисляться с момента поставки товара.

5.5. После получения предложения Исполнителя о времени выезда специалистов Исполнителя для доставки товара, а также выполнения работ, если выполнение работ предусмотрено бланком заказа, Заказчик обязуется согласовать предложенное время в течение 1 (одного) дня, либо согласовать с Исполнителем перенос даты и времени выезда специалистов для доставки товара или выполнения работ, в случае переноса даты и времени срок доставки товара, выполнения работ Исполнителем не считается просроченным. Предложение направляется Заказчику посредством телефонного звонка, смс-сообщения или с использованием мессенджеров

5.6. В случае, если Заказчик не согласовывает дату доставки товара, выполнения работ, повторную доставку/выезд более 20 дней, Заказчик оплачивает Исполнителю плату за хранение товара в размере 1% от общей стоимости по Договору за каждый день просрочки. По истечении 100 дней с момента хранения товар утилизируется Исполнителем, а сумма уплаченных денежных средств не возвращается Заказчику, а идет в счет оплаты хранения.

5.7. В случае необходимости перенести срок доставки товара, выполнения работ, Заказчик должен сообщить о переносе согласованного ранее срока не менее, чем за 1 (один) день до ранее согласованной даты доставки товара, начала выполнения работ по Договору, в противном случае Заказчик обязуется внести дополнительную плату Исполнителю за повторную доставку, либо повторный выезд специалистов с целью выполнения работ до осуществления доставки/выезда. Размер дополнительной платы за повторную доставку/выезд согласовывается в бланке заказа.

5.8. Если к моменту приезда специалистов Исполнителя для выполнения работ, на объекте Заказчика не будет подготовлено место для выгрузки товара или выполнения работ, Исполнитель вправе отказаться от доставки, выполнения работ и перенести их на другой день, указанный перенос сроков не является просрочкой Исполнителя.

5.9. В случае отказа Заказчика от принятия товара при отсутствии на то установленных причин, либо в случае отсутствия у Заказчика печати (в случае ее наличия у Заказчика), либо отсутствия доверенности у лица, осуществляющего приемку в интересах Заказчика, товар не передается, а Сторонами согласовывается время повторного выезда специалистов Исполнителя с целью передачи товара. При этом повторная доставка оплачивается Заказчиком отдельно.

5.10. После поставки товара и его монтажа на объекте Заказчика, Заказчик в течение 1 дня с момента окончания выполнения всех работ по Договору обязан оплатить оставшуюся часть за поставленные товары, выполненные работы Исполнителю, если Сторонами не был согласован порядок оплаты путем внесения 100% предоплаты.

6. Приемка товаров и работ

6.1. Стороны обязуются подписать отдельно акт о передаче товара и акт о выполнении работ.

6.2. Каждый акт изготавливается Исполнителем и передается Заказчику после выполнения соответствующих обязательств.

6.3. Претензии Заказчика к приобретенному товару принимаются до подписания акта о передаче товара, с момента подписания указанного акта, Заказчик не вправе ссылаться на соответствующие недостатки товара.

6.4. В момент получения акта Заказчик обязан принять товар либо работы и подписать акт, в случае наличия претензий к товару или выполненным работам, он обязан внести в акт соответствующие замечания. В случае необоснованного отказа от подписания акта, акт высылается Исполнителем на почтовый адрес Заказчика, в этом случае акт считается автоматически подписанным если от Заказчика не поступили письменные возражения в течение 3 (трех) дней с момента получения акта. Без предварительно подписанного акта о приемке товара, Исполнитель вправе не проводить дальнейшие работы по монтажу и перенести монтаж на срок до момента подписания актов поставки, в случае если не подписание актов и перенос сроков произошли по вине Заказчика, Заказчик дополнительно оплачивает стоимость повторной доставки и выезда на монтаж.

7. Права и обязанности сторон

7.1. Исполнитель обязуется:

7.1.1. Своими силами, либо с привлечением третьих лиц, своевременно поставить товар Заказчику, доставить заказанный товар до объекта Заказчика, если доставка предусмотрена бланком заказа, а также выполнить работы по монтажу поставленного товара, если выполнение работ предусмотрено бланком заказа.

7.1.2. Исполнять принятые на себя обязательства в полном объеме и в согласованные Сторонами сроки.

7.1.3. Выполнить все работы по данному договору согласно требованиям и техническому регламенту, предъявляемым к монтажу изделий, производителями поставляемой автоматики и комплектующих.

7.1.4. Вывезти мусор, образовавшийся после выполнения работ.

7.2. Заказчик обязуется:

7.2.1. Сообщить Исполнителю в заявке достоверную информацию о своих контактных данных, в том числе информацию об объекте Заказчика, о своем номере телефона.

7.2.2. Своевременно оплатить приобретаемые товары и выполняемые работы.

7.2.3. Своевременно принять товар и выполненные работы.

7.2.4. При выполнении работ Исполнителем предоставить специалистам Исполнителя свободный доступ на объект, на котором будут выполняться работы.

7.2.5. Обеспечить на объекте Заказчика возможность подключения к электропитанию 220 в.

7.2.6. Строго соблюдать рекомендации по эксплуатации приобретенных товаров.

7.2.7. Подготовить проемы, место монтажа и при необходимости электропроводку под монтаж, согласно бланку заказа.

7.2.8. Не вносить изменения в габаритные размеры проема после произведенного замера Исполнителем.

7.2.9. В случае установки товара в помещении, Заказчик предоставляет доступ к месту установки с учетом наличия свободного пространства для установки в размере 1-1,5 метра с каждой стороны.

7.2.10. Самостоятельно осуществить уборку объекта после выполнения работ (за исключением вывоза мусора).

8. Оплата товаров и работ

8.1. Размер платы на приобретаемые Заказчиком товары и работы согласовывается Сторонами в бланке заказа.

8.2. Оплата приобретаемых товаров, выполняемых работ может быть осуществлена путем внесения полной (100%) предоплаты, либо путем внесения части платежа в качестве предоплаты и внесения оставшейся оплаты после выполнения Исполнителем работ по монтажу по Договору в зависимости от договоренности Сторон.

8.3. Оплата по Договору может быть осуществлена Заказчиком путем оплаты на расчетный счет Исполнителя, либо путем внесения наличных денежных средств.

8.4. В случае внесения оплаты Заказчиком на расчетный счет Исполнителя, датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

9. Возврат товара

9.1. В случаях, предусмотренных настоящим Договором, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, Заказчик вправе отказаться от приобретенного товара.

9.2. Заказчик не вправе требовать возврата Товара надлежащего качества, изготовленного по индивидуальному заказу.

9.3. Для осуществления возврата товара, Заказчик обязуется направить соответствующее требование Исполнителю.

9.4. Требование Заказчика о возврате денежных средств за уплаченный товар рассматривается Исполнителем в сроки, установленные действующим законодательством.

9.5. При возврате денежных средств Заказчику, Исполнитель вправе произвести удержание понесенных им расходов из суммы денежных средств Заказчика.

10. Гарантия на товар

10.1. Исполнитель устанавливает гарантийный срок на товар и работы сроком на 1 (один) год с момента монтажа поставленного товара.

10.2. В рамках гарантийного срока Исполнитель обязуется устранять недостатки товара, возникшие до его передачи Заказчику. К недостаткам, возникшим до передачи товара Заказчику относятся дефекты производственного характера, при этом дефекты, возникшие вследствие эксплуатации товара, к указанным недостаткам не относятся и не подпадают под гарантийные обязательства Исполнителя.

10.3. Исполнитель обязуется рассматривать претензии Заказчика в пределах гарантийного срока в течение 14 календарных дней. В случае признания случая гарантийным, Исполнитель обязуется устранить неисправности в течение тридцати рабочих дней после проведения осмотра. В случае отказа в признании случая гарантийным, Исполнитель вправе предложить Заказчику провести восстановительный ремонт на платной основе, либо осуществить полную замену вышедшего из строя товара за дополнительную плату.

10.4. В случае, если объект Заказчика находится на расстоянии более чем 15 км от МКАД г. Москвы, Заказчик обязуется предварительно оплатить выезд Исполнителя для проведения диагностики на предмет гарантийного случая. Если факт гарантийного случая подтвердится в ходе проведения диагностики, Заказчик вправе требовать от Исполнителя компенсации произведенной им оплаты за выезд на диагностику.

10.5. В случае поломки поставленного товара, Заказчик обязуется обеспечить беспрепятственный подъезд к объекту специалистов Исполнителя, а также обеспечить полный доступ к товару для проведения его диагностики.

10.6. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи возникновения недостатков в товаре, которые носят эксплуатационный характер.

11.1. Электронный документооборот между Сторонами по настоящему Договору имеет юридическую силу равную юридической силе обычного письменного документооборота.

11.2. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами – документами, направленными по электронной почте (e-mail). Такие документы являются документами, составленными в простой письменной форме и подписанными аналогом собственноручной подписи (адресом электронной почты), поскольку только сами Стороны и уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим средствам связи – адресам электронной почты.

11.3. Документы, отправленные по электронной почте одной Стороной, считаются полученными другой Стороной в день их фактического получения, а сроки, течение которых зависит от времени получения документа Стороной, начинают исчисляться со следующего дня.

11.4. Электронные документы, в соответствии с настоящим Договором, в полной мере могут быть использованы для подтверждения заключенных и совершенных сделок, правоотношений Сторон, в том числе могут быть использованы в качестве доказательств в правоохранительных органах, третейском суде, судебных органах, при рассмотрении споров по гражданско-правовым сделкам и т.п., а также подтверждают их действительность и юридическую силу.

Это интересно:  Договор купли продажи яхты образец заполненный 2019 год

12.1. За ненадлежащее исполнение, либо неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

12.2. Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по поставке товара, по выполнению работ в случае, если Заказчиком не была внесена предоплата по Договору, а также не была осуществлена оплата повторной доставки товаров, повторных выездов специалистов Исполнителя.

12.3. Все повторные выезды специалистов Исполнителя, причиной которых являются виновные действия Заказчика, оплачиваются Заказчиком отдельно, при этом сроки выполнения работ продлеваются на период до повторного выезда.

12.4. В случае просрочки уплаты Заказчиком платежей по настоящему Договору, Заказчик уплачивает неустойку в размере 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

12.5. Исполнитель вправе перенести сроки выполнения работ в случае, если выполнение работ затруднено из-за погодных условий, которые не позволяют проводить монтажные работы, к которым относится: сильный ветер, дождь, снег, гроза, температура воздуха ниже -15 градусов по Цельсию.

12.6. Исполнитель вправе отказаться от выполнения работ в случае, если выполнение работ невозможно по причине наличия скрытых дефектов стен, либо особенностей конструктива места осуществления монтажа, которые делают выполнение работ невозможным и о которых Заказчик не предупреждал Исполнителя и которые не могли быть обнаружены Исполнителем при осуществлении замера, в этом случае товар остается в собственности Заказчика, а Исполнитель возвращает уплаченные Заказчиком денежные средства, оплаченные за выполнение работ (без возврата денежных средств, уплаченных за поставленный товар).

12.7. В случае, если после выезда специалистов Исполнителя на объект с целью выполнения работ, выполнение работ невозможно по причине наличия виновных действий Заказчика (изменение проекта, невыполнение Заказчиком технического задания, отсутствие доступа на объект, отсутствие электропитания для электроинструмента), выполнение работ переносится, при этом Заказчиком оплачивается повторный выезд специалистов Исполнителя, хранение товара в этом случае осуществляется Заказчиком до устранения недостатков (хранение осуществляется в течении 20 дней бесплатно, свыше этого срока хранение оплачивается исходя из расчета 1% в день), либо за дополнительную плату вносятся изменения в технические характеристики товара для соответствия товара измененным условиям монтажа. Оплата за повторную доставку/выезд для выполнения работ вносится Заказчиком до повторной доставки/выезда в соответствии с условиями бланка заказа не менее, чем за 3 (три) дня до даты повторной доставки/выезда.

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли Сторон и которые нельзя предвидеть или предотвратить, а именно: землетрясение, наводнение, прочие стихийные бедствия, война, гражданская война, блокада, эмбарго, забастовка, принятие органами государственной власти актов, препятствующих исполнению договора.

13.2. Свидетельство, выданное органом местной власти, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

13.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна направить в течение десяти календарных дней письменное извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

13.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении двух последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон.

14. Решение спорных вопросов

14.1. Все возникшие между Сторонами споры разрешаются путем переговоров.

14.2. Стороны пришли к соглашению, что претензионный (досудебный) порядок урегулирования споров, возникших в результате исполнения настоящего Договора, является для них обязательным.

14.3. Претензии по настоящему Договору могут направляться Сторонами по электронной почте.

14.4. Стороны договорились, что срок ответа на претензию составляет не более 15 календарных дней.

14.5. В случае возникновения судебного спора, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы, либо в суд общей юрисдикции в соответствии с положениями действующего законодательства.

15. Порядок изменения и расторжения договора

15.1. Настоящий Договор-оферта может быть в любое время изменен Исполнителем в одностороннем порядке. При этом условия исполнения конкретных заказов, которые уже были акцептованы до внесения изменений в Договор, остаются прежними.

15.2. Договор между Сторонами может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае невозможности выполнения заказа в связи с отсутствием необходимой комплектации и невозможностью подобрать аналог, в случае такого расторжения Договора, Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства без оплаты каких-либо штрафных санкций в течение 3-х рабочих дней.

16. Прочие условия

16.1. Стороны согласовали, что во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, будут применяться нормы действующего законодательства.

16.2. Стороны пришли к соглашению, что любая информация о взаимоотношениях Сторон по настоящему Договору является конфиденциальной.

16.3. Настоящий договор заключен Сторонами в офертно-акцептной форме без подписания отдельного письменного Документа. Неотъемлемой частью настоящего Договора является бланк заказа, который подписывается Заказчиком после выезда специалиста Исполнителя на объект Заказчика.

16.4. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета настоящего договора, которые отменяют и делают недействительными все другие обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами в устной или электронной форме до заключения настоящего договора.

17. Реквизиты Исполнителя

Договор на оказание услуг по пошиву штор

Отзывов: 18 Просмотров: 29818
Голосов: 9 Обновлено: 20.11.2012

Автор документа

число консультаций: 81
отмеченных лучшими: 5
ответов к документам: 52
размещено документов: 927
положительных отзывов: 83
отрицательных отзывов: 6
  • E-mail: dogovor-urist@yandex.ru

ДОГОВОР № _________
на оказание услуг по пошиву штор

г. __________ «___» ____________ 20___ г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения ________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________ действующего на основании _____________________, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании ___________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется осуществить пошив штор в объеме и по цене, согласно спецификации (Приложение №1) Заказчика, являющимися неотъемлемыми приложениями к договору.

1.2. Заказчик в свою очередь обязуется принять и оплатить выполненную работу в срок, установленный настоящим договором.

1.3. Срок выполнения работ в течение 20 (двадцати) дней со дня подписания договора.

1.4. На изготовленную продукции Подрядчик обязан представить Заказчику накладную и счет (счет-фактуру).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обеспечение работ материалами несет Заказчик. Заказчик по накладной передает материал для пошива штор Исполнителю. Перечень материалов для пошива штор указан в приложении №2

2.2. Изготовленная Подрядчиком продукция должна соответствовать требованиям ГОСТа, спецификации и техническим условиям Заказчика.

2.2. Сдача — приемка изготовленной продукции оформляется актом, подписываемым представителями сторон.

2.3. Акт выполненных работ должен быть подписан Заказчиком или им должен быть дан мотивированный отказ в течение 5 (пяти) календарных дней с момента его получения.

3. ЦЕНА НА ПРОДУКЦИЮ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по договору составляет _______________ (________________) рублей с учетом НДС 18%. Источник финансирования по договору средства _______________

3.2. Заказчик производит оплату в течение 15 дней на основании подписанного акта выполненных работ, счета (счета-фактуры) и накладной.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Подрядчиком срока сдачи продукции он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пеню в размере 0,1% от стоимости, не изготовленной в срок продукции.

4.2. При просрочке Заказчиком оплаты выполненных работ он уплачивает Подрядчику пеню в размере одной трехсотой за каждый день просрочки.

4.3. Проверка качества изготовленной продукции производится Заказчиком при ее сдаче — приемке, фиксируемой в двустороннем акте, подписываемом представителями сторон.

При обнаружении в последующем скрытых недостатков они актируются созданной для этой цели комиссией с вызовом представителя Подрядчика. Такой акт может быть составлен не позже одного месяца со дня получения Заказчиком продукции.

4.4. Подрядчик отвечает за надлежащее качество выполненных работ, зафиксированное одним из названных актов.

4.5. За нарушение Подрядчиком условий о качестве, а также отступление от других условий договора, ухудшившее работу, либо допущение других недостатков в работе Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 10% от стоимости некачественно выполненной продукции.

4.6. Кроме неустойки каждая из сторон вправе взыскать с другой стороны, понесенные по ее вине убытки за вычетом из них неустойки (пени).

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

5.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешить возникшие разногласия соглашением сторон споры передаются в установленном законом порядке на рассмотрение Арбитражного суда __________________.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по «__»_______20__ г.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

7.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, должна быть подтверждена сторонами в форме дополнений и изменений к настоящему договору.

7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.4.. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Статья написана по материалам сайтов: pandia.ru, shtorki-online.ru, dogovor-urist.ru.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector