+7 (499) 928-69-47  Москва

+7 (812) 467-45-73  Санкт-Петербург

8 (800) 511-49-68  Остальные регионы

Звонок бесплатный!

Договор на изготовление рекламной конструкции образец 2019 год

Место заключения договора: _________________________
Дата заключения договора: ________________

________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель», в лице ________________________, действующего на основании ________________________, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности — «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика размещает рекламные материалы Заказчика на рекламных конструкциях, принадлежащих Исполнителю.
1.2. Место размещения рекламных материалов, стоимость, период размещения, макет рекламных материалов согласовываются Сторонами в приложениях к настоящему Договору.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Изготовить и/или разместить рекламные материалы на условиях, согласованных с Заказчиком, в соответствующих приложениях к настоящему Договору.
2.1.2. Представить Заказчику полученное в соответствии с требованиями действующего законодательства разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, указанной в соответствующем приложении к настоящему Договору.
2.1.3. Своими силами и за свой счет осуществить монтаж рекламных материалов Заказчика на рекламной конструкции не позднее дня начала размещения.
2.1.4. Своими силами и за свой счет поддерживать рекламную конструкцию в состоянии, позволяющем размещение на ней рекламных материалов, осуществлять текущий ремонт рекламной конструкции.
2.1.5. В случае истечения срока, на который выдано разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, и отсутствия разрешения на новый срок уведомить об этом Заказчика не менее чем за 10 (десять) рабочих дней.
2.1.6. Своими силами и за свой счет осуществить демонтаж рекламных материалов и передать их Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания срока размещения.
2.1.7. В случае изготовления рекламных материалов Исполнителем представить Заказчику 2 экземпляра подписанного со своей стороны Акта выполненных работ не позднее дня окончания выполнения работ.
2.1.8. При наличии у Заказчика претензий к качеству выполненных работ устранить выявленные нарушения в срок, указанный в соответствующей претензии.
2.1.9. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания периода, в котором осуществлялось размещение рекламных материалов, представить Заказчику 2 экземпляра подписанного со своей стороны Акта об оказании услуг.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. В одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, возместив Заказчику все понесенные убытки.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Представить Исполнителю макет рекламных материалов/рекламные материалы не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала их размещения.
3.1.2. Представить Исполнителю лицензию или иную разрешительную документацию, если рекламируемая деятельность подлежит лицензированию.
3.1.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта выполненных работ/оказанных услуг подписать его и направить один экземпляр Исполнителю. При наличии замечаний к качеству выполненных работ/оказанных услуг в указанный в настоящем пункте срок направить Исполнителю письменный отказ с указанием причин отказа.
3.1.4. Принять у Исполнителя работу/услугу после устранения замечаний и подписать Акт выполненных работ/оказанных услуг. Если недостатки Исполнителем не устранены, Акт выполненных работ/оказанных услуг не подписывается.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. В одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, оплатив Исполнителю фактически понесенные расходы.

4. ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ

4.1. Стоимость услуг/работ согласовывается Сторонами в приложениях к настоящему Договору.
4.2. Если иное не предусмотрено соглашением Сторон, оплата осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
4.2.1. Если изготовление рекламных материалов осуществляется Исполнителем, Заказчик оплачивает изготовленные рекламные материалы в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта выполненных работ.
4.2.2. Оплата услуг по размещению рекламных материалов осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта об оказании услуг за соответствующий период.
4.3. Оплата по настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.4. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.5. В стоимость работ/услуг включены все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения сроков выполнения работ/оказания услуг Исполнитель по требованию Заказчика уплачивает пени в размере 1% (одного процента) от стоимости не исполненного в срок обязательства за каждый календарный день просрочки.
5.2. В случае нарушения срока оплаты Заказчик по требованию Исполнителя уплачивает пени в размере 1% (одного процента) от несвоевременно уплаченной суммы за каждый календарный день просрочки.
5.3. В случае досрочного прекращения размещения рекламных материалов по причине истечения срока разрешения на размещение и эксплуатацию рекламных конструкций Исполнитель по требованию Заказчика возмещает все понесенные Заказчиком убытки, связанные с таким нарушением.
5.4. Исполнитель гарантирует, что обладает необходимыми правами и полномочиями для оказания услуг по настоящему Договору, и самостоятельно отвечает по претензиям государственных органов и/или третьих лиц (в т.ч. собственника рекламной конструкции и/или собственника земельного участка, на котором располагается рекламная конструкция), связанным с нарушениями в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору.
5.5. В случае изготовления рекламных материалов ненадлежащего качества (не позволяющего их нормальное размещение и/или восприятие) Исполнитель за свой счет устраняет выявленные недостатки в срок, указанный Заказчиком в соответствующем уведомлении.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон в срок, указанный в соответствующем соглашении, или в одностороннем порядке в соответствии с условиями настоящего Договора.
6.3. Все приложения, дополнения и соглашения становятся неотъемлемой частью настоящего Договора на следующий день после их подписания или в иной срок, указанный в соответствующем документе.
6.4. Настоящий Договор подписан в двух идентичных экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.
6.5. Все документы, полученные Сторонами по факсу, электронной почте или посредством иных средств передачи данных, приравниваются к оригиналам, если представляется возможным достоверно установить, что соответствующий документ отправлен Стороной по Договору и подписан ее представителем. Сторона, отправившая копию, направляет оригинал документа в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня отправки копии.
6.6. Согласование условий, указанных в приложениях к настоящему Договору, может осуществляться путем подписания Сторонами единого документа или путем обмена документами по факсу или электронной почте с соблюдением условий, предусмотренных п. 6.5 настоящего Договора.
6.7. Обмен документами в рамках исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору осуществляется по адресам:
Исполнитель: ________________________.
Заказчик: _______________________.

Исполнитель: Заказчик:
__________________________ __________________________ __________________________ ___________/_____________/ ________________________ ________________________ ________________________ _________/_____________/

Договор на изготовление и установку наружной рекламы

  1. Предмет договора
  2. Обязанности сторон
  3. Права сторон
  4. Срок действия договора
  5. Особые условия
  6. Оплата работ
  7. Ответственность сторон
  8. Форс-мажор
  9. Юридические адреса и реквизиты сторон
  10. Подписи сторон

ДОГОВОР на изготовление и установку наружной рекламы

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Рекламист берет на себя обязанности по изготовлению, аренде места и установке наружной рекламы (далее по тексту – Рекламы) ______________________________ в интересах Рекламодателя.

1.2. Рекламист разрабатывает эскизы Рекламы (не менее __________ оригинальных эскизов, не являющихся вариантами одного изображения) и предоставляет их Рекламодателю в срок до «_____» _______________2016 г.

1.3. Окончательный эскиз утверждается Рекламодателем в срок до «_____» _______________2016 г.

1.4. Реклама должна быть выполнена в строгом соответствии с утвержденным Рекламодателем эскизом.

1.5. Цвета Рекламы должны соответствовать утвержденным Рекламодателем и прилагаются к эскизу.

1.6. Несущая конструкция Рекламы изготавливается из материалов: ______________________________.

1.7. Поверхность Рекламы изготавливается из следующих материалов: ______________________________.

1.8. Нанесение рисунка производится ______________________________.

1.9. Освещение должно быть выполнено в виде ______________________________.

1.10. Место для установки Рекламы утверждается Рекламодателем только после визуального ознакомления на местности представителем Рекламодателя.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Рекламист представляет Рекламодателю для наблюдения за ходом выполнения работ копию утвержденного эскиза с образцами красок и других необходимых материалов.

2.2. Рекламист представляет Рекламодателю копии всех документов по аренде места, подробный план места, изометрическое изображение щита на местности, тактико-технические условия на изготовление несущих конструкций. При отсутствии или ненадлежащем оформлении каких-либо документов, связанных с арендой места, разработкой, изготовлением и установкой Рекламы, вся полнота ответственности и возмещение ущерба ложится на Рекламиста, как специалиста в данной области, взявшего на себя выполнение работ, в которых Рекламодатель не является специалистом.

2.3. Рекламист изготавливает Рекламу в соответствии с утвержденными Рекламодателем образцами и описанием Рекламы.

2.4. Рекламодатель оплачивает стоимость изготовления Рекламы. Оплата производится на условиях ____________________в течение __________ дней после ____________________.

2.5. Все представляемые на рассмотрение материалы Рекламодатель утверждает или отклоняет в __________ — дневный срок.

3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Рекламодатель имеет право в процессе производства продукции знакомиться с состоянием работ.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор действителен с «_____» _______________2016 г. по «_____» _______________2016 г. Согласовываются следующие промежуточные этапы:

  1. Разработка эскизов ____________________.
  2. Утверждение эскизов ____________________.
  3. Установка Рекламы ____________________.

4.2. Договор, может быть, расторгнут по требованию Рекламодателя досрочно в случаях:

  • неудовлетворительного содержания, художественного, эстетического и т.п.
  • качества Рекламы. Право оценки качества Рекламы принадлежит Рекламодателю, который в случае досрочного расторжения Договора по названному основанию не будет использовать отвергнутую им Рекламу;
  • нарушения Рекламистом промежуточных сроков, если такое нарушение ставит под угрозу срыва окончательный срок исполнения Договора.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Все исходные материалы по продукции передаются Рекламодателю.

5.2. Стороны договорились, что условия данного Договора являются коммерческой тайной и разглашению не подлежат.

6. ОПЛАТА РАБОТ

6.1. Оплата работ производится Рекламодателем на условиях __________ в сумме __________ рублей.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. При нарушении сроков оплаты Рекламодатель выплачивает Рекламисту __________% от суммы Договора за каждый день просрочки.

7.2. При нарушении сроков выполнения работ Рекламисту начисляются штрафные санкции в размере __________% от суммы Настоящего Договора за каждый день просрочки.

7.3. В случае досрочного расторжения Настоящего Договора по причинам, указанным в п.4.2, расходы, понесенные Рекламистом, возмещению не подлежат.

7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Настоящему Договору Рекламодатель и Рекламист несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. К форс-мажорным обстоятельствам по данному Договору относятся: стихийные бедствия (молнии, смерчи, наводнения, ураганы, землетрясения).

8.2. К форс-мажорным обстоятельствам не относятся: дорожно-транспортные происшествия, оползни, так как при разработке тактико-технических условий на конструкцию и установку Рекламы такие возможности повреждения Рекламы должны быть исключены.

Договор на изготовление вывески

Договор на выполнение работ по изготовлению, установке и размещению наружной рекламы

ДОГОВОР N ____ на выполнение работ по изготовлению, установке и размещению наружной рекламы

___________________________________ «___»________ ___ г. (указать место заключения договора) ___________________________________, в лице __________________________, (полное наименование организации) (должность, Ф.И.О.) действующ___ на основании ________________________, именуем___ в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ___________________________________________, (полное наименование организации) в лице _________________________________________, действующ___ на основании (должность, Ф.И.О.) _____________________________________, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

Это интересно:  Договор добровольного медицинского страхования образец 2019 год

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по изготовлению рекламных материалов, установке рекламных конструкций (щитов) с рекламными материалами, дальнейшему техническому обслуживанию рекламных конструкций, а также оказать услуги по размещению рекламы следующей продукции Заказчика ____________________________________________________ на (вид, наименование рекламируемой продукции) территории _____________________________________________________________, а (название города, области и т.д.) также по техническому обслуживанию рекламных конструкций (щитов), а Заказчик обязуется оплатить работы в размере, в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим Договором.

1.2. Работы по изготовлению, установке и размещению наружной рекламы, выполняемые Подрядчиком по настоящему Договору, включают в себя:

1.2.1. Изготовление рекламных материалов (постеров).

1.2.2. Установка рекламных материалов на подготовленных заранее рекламных конструкциях.

1.2.3. Комплекс работ по подготовке к размещению и размещение готовых рекламных конструкций в согласованных между Подрядчиком и Заказчиком рекламных местах.

1.2.4. Техническое обслуживание рекламных конструкций не реже одного раза в течение ________ дней.

1.3. Рекламные конструкции подлежат размещению в рекламных местах в следующие сроки:

1.3.1. Начало размещения: ________________________________.

1.3.2. Окончание размещения: _____________________________.

1.4. Рекламные места, в которых размещаются рекламные конструкции, описание, размер и количество конструкций, иные условия изготовления и размещения рекламных материалов устанавливаются Сторонами в Приложении N 1 к настоящему Договору.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Согласовать в течение ___________ рабочих дней с момента получения от Заказчика макет рекламных материалов, соответствующий требованиям п. 2.2.3 настоящего Договора.

2.1.2. В течение ________ рабочих дней с момента согласования макета изготовить рекламные постеры и разместить их на рекламных конструкциях в количестве и порядке, указанных в Приложении N 1 к настоящему Договору, при условии перечисления Заказчиком аванса в соответствии с п. 3.3.1 настоящего Договора.

Уведомить ___________ (указать, каким образом: по телефону, по факсу, по электронной почте и т.д.) Заказчика об окончании работ по изготовлению и установке рекламных конструкций и представить Заказчику на подписание акт выполненных работ.

2.1.3. Обеспечивать техническое обслуживание рекламных конструкций в соответствии с п. 1.2.4 настоящего Договора.

В случае хищений, механических или прочих повреждений рекламных конструкций немедленно ____________ (указать, каким образом уведомить: по телефону, по факсу, по электронной почте и т.д.) уведомить об этом Заказчика и приступить к их восстановлению не позднее ___________ дней с момента обнаружения повреждений.

При этом срок размещения рекламных конструкций увеличивается на срок приведения их Подрядчиком в надлежащий вид. Восстановление части рекламной конструкции в виде постера осуществляется за счет Заказчика, остальной части рекламной конструкции — за счет Подрядчика.

2.1.4. Сообщить Заказчику _____________________________________________ (указать, каким образом сообщить: по телефону, по факсу) о датах начала и окончания срока нахождения рекламных конструкций в рекламных местах.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Предъявить Подрядчику лицензию или соответствующее разрешение на рекламируемую продукцию или ее надлежащим образом заверенную копию, если рекламируемая продукция подлежат лицензированию.

2.2.2. Оплатить работу Подрядчика в размере, порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим Договором.

2.2.3. В течение _________ дней с момента подписания настоящего Договора предоставить Подрядчику для согласования макет рекламных материалов в электронном виде. В случае несоблюдения Заказчиком срока, установленного настоящим пунктом, срок нахождения рекламных конструкций в рекламных местах не продлевается и не переносится.

2.2.4. Предоставлять по требованию Подрядчика любую информацию, необходимую для исполнения обязательств по настоящему Договору.

2.2.5. Рассматривать и подписывать акты выполненных работ в порядке, установленном настоящим Договором.

2.3. Подрядчик вправе не приступать к работам, а начатые работы приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору, в частности непредоставление Заказчиком информации, необходимой для исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, нарушение срока согласования макета рекламных материалов, препятствует исполнению настоящего Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обстоятельств не будет произведено в установленный срок.

2.4. По завершении работ по изготовлению рекламных материалов и установке рекламных конструкций Стороны подписывают акт выполненных работ.

Ежемесячно Сторонами подписываются акты выполненных работ по техническому обслуживанию рекламных конструкций.

Акты выполненных работ рассматриваются и подписываются Заказчиком в течение _________ дней с даты их получения от Подрядчика.

2.5. При выполнении Подрядчиком работ с отступлением от настоящего Договора либо с иными недостатками Заказчик должен указать об этом в акте выполненных работ.

2.6. При обнаружении недостатков Заказчик вправе:

2.6.1. Потребовать устранения недостатков в разумный срок.

2.6.2. Потребовать уменьшения установленной цены работ.

2.6.3. В случае неустранения недостатков в разумный срок отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков.

Срок размещения рекламных конструкций продлевается на время устранения недостатков.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Цена договора включает в себя цену работ по изготовлению, установке, размещению и техническому обслуживанию рекламных конструкций.

3.2. Цену договора составляет:

3.2.1. Цена работ по изготовлению рекламных материалов и установке рекламных конструкций в размере ___________ (_____________) рублей.

3.2.2. Цена работ по техническому обслуживанию рекламных конструкций в размере __________ (___________) рублей в месяц.

3.3. Оплата цены договора производится в следующем порядке:

3.3.1. Аванс в размере цены работ по изготовлению и установке рекламных щитов, указанной в п. 3.2.1 настоящего Договора, оплачивается в течение __________ дней с момента подписания настоящего Договора.

3.3.2. Цена работ по техническому обслуживанию, указанная в п. 3.2.2 настоящего Договора, оплачивается в течение __________ дней с момента подписания акта выполненных работ в соответствии с п. 2.4 настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор по взаимному соглашению.

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков, установленных настоящим Договором, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере ______ (__________) рублей за каждый день просрочки.

4.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных настоящим Договором, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере _____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

4.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы или чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

4.7. Подрядчик не несет ответственности за достоверность информации, которую предоставил Заказчик для рекламы продукции, за неправильное изображение Заказчиком на макете логотипа, товарного знака и за нарушение при этом прав на результаты интеллектуальной собственности и средства идентификации. Всю ответственность за такие нарушения несет Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.8. Изготовленные рекламные материалы по окончании действия настоящего Договора по любым основаниям возвращаются (не возвращаются) Заказчику.

4.9. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований, норм и правил по размещению наружной рекламы.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «___»________ ___ г.

5.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам исполнения обязательств по настоящему Договору, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации и обычаев делового оборота.

5.3. В случае неурегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов и других данных каждая из Сторон обязана в ___________ срок в письменной форме сообщить другой Стороне о произошедших изменениях.

5.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у каждой из Сторон.

6. ПОДПИСИ, АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик Заказчик _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________/______________/ _______________/______________/ (подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) М.П. М.П.
>www.online-document.ru

ДОГОВОР

на изготовление и установку наружной рекламы

г. _______________ «____» ______________ 2018 г.

________________________________________________ в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Рекламодатель», с одной стороны, и ________________________________________________ в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Рекламист», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Рекламист берет на себя обязанности по изготовлению, аренде места и установке наружной рекламы (далее по тексту – Рекламы) ________________________________________________ в интересах Рекламодателя.

1.2. Рекламист разрабатывает эскизы Рекламы (не менее ________ оригинальных эскизов, не являющихся вариантами одного изображения) и предоставляет их Рекламодателю в срок до «___» _____________ 2018г.

1.3. Окончательный эскиз утверждается Рекламодателем в срок до «___» _____________ 2018г.

1.4. Реклама должна быть выполнена в строгом соответствии с утвержденным Рекламодателем эскизом.

1.5. Цвета Рекламы должны соответствовать утвержденным Рекламодателем и прилагаются к эскизу.

1.6. Несущая конструкция Рекламы изготавливается из материалов: ________________________________________________.

1.7. Поверхность Рекламы изготавливается из следующих материалов: ________________________________________________.

1.8. Нанесение рисунка производится ________________________________________________.

1.9. Освещение должно быть выполнено в виде ________________________________________________.

1.10. Место для установки Рекламы утверждается Рекламодателем только после визуального ознакомления на местности представителем Рекламодателя.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Рекламист представляет Рекламодателю для наблюдения за ходом выполнения работ копию утвержденного эскиза с образцами красок и других необходимых материалов.

2.2. Рекламист представляет Рекламодателю копии всех документов по аренде места, подробный план места, изометрическое изображение щита на местности, тактико-технические условия на изготовление несущих конструкций. При отсутствии или ненадлежащем оформлении каких-либо документов, связанных с арендой места, разработкой, изготовлением и установкой Рекламы, вся полнота ответственности и возмещение ущерба ложится на Рекламиста, как специалиста в данной области, взявшего на себя выполнение работ, в которых Рекламодатель не является специалистом.

2.3. Рекламист изготавливает Рекламу в соответствии с утвержденными Рекламодателем образцами и описанием Рекламы.

2.4. Рекламодатель оплачивает стоимость изготовления Рекламы. Оплата производится на условиях ________________________в течение ________ дней после ________________________.

2.5. Все представляемые на рассмотрение материалы Рекламодатель утверждает или отклоняет в ________ — дневный срок.

3.1. Рекламодатель имеет право в процессе производства продукции знакомиться с состоянием работ.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор действителен с «___» _____________ 2018г. по «___» _____________ 2018г. Согласовываются следующие промежуточные этапы:

1. Разработка эскизов ________________________.

2. Утверждение эскизов ________________________.

3. Установка Рекламы ________________________.

4.2. Договор, может быть, расторгнут по требованию Рекламодателя досрочно в случаях:

l неудовлетворительного содержания, художественного, эстетического и т.п.

l качества Рекламы. Право оценки качества Рекламы принадлежит Рекламодателю, который в случае досрочного расторжения Договора по названному основанию не будет использовать отвергнутую им Рекламу;

l нарушения Рекламистом промежуточных сроков, если такое нарушение ставит под угрозу срыва окончательный срок исполнения Договора.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Все исходные материалы по продукции передаются Рекламодателю.

Это интересно:  Образец договора с жкх на оКазание услуг 2019 год

5.2. Стороны договорились, что условия данного Договора являются коммерческой тайной и разглашению не подлежат.

6.1. Оплата работ производится Рекламодателем на условиях ________ в сумме ________ рублей.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. При нарушении сроков оплаты Рекламодатель выплачивает Рекламисту ________% от суммы Договора за каждый день просрочки.

7.2. При нарушении сроков выполнения работ Рекламисту начисляются штрафные санкции в размере ________% от суммы Настоящего Договора за каждый день просрочки.

7.3. В случае досрочного расторжения Настоящего Договора по причинам, указанным в п.4.2, расходы, понесенные Рекламистом, возмещению не подлежат.

7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Настоящему Договору Рекламодатель и Рекламист несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8.1. К форс-мажорным обстоятельствам по данному Договору относятся: стихийные бедствия (молнии, смерчи, наводнения, ураганы, землетрясения).

8.2. К форс-мажорным обстоятельствам не относятся: дорожно-транспортные происшествия, оползни, так как при разработке тактико-технических условий на конструкцию и установку Рекламы такие возможности повреждения Рекламы должны быть исключены.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

10. ПОДПИСИ СТОРОН

Договор на изготовление рекламных конструкций

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ № ___

г. Санкт-Петербург ______________2013 г.

________________________________, именуемое далее «Заказчик», в лице _______________________________________________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и

_________________________________________________________, именуемое далее «Исполнитель», в лице ____________________________________, с другой стороны, далее совместно и в отдельности именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», на основании протокола о результатах закупочной процедуры № _______ от «____» ______ 20__г заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется выполнять работы по изготовлению, размещению и установке информационных конструкций в соответствии с Дизайн-проектом (Приложение ), Техническим заданием Заказчика (Приложение ), (далее-работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Работы выполняются Исполнителем поэтапно:

1.2.1. Первый этап работ:

1.2.1.1. Изготовление в соответствии с Техническим заданием Заказчика дизайн-проекта вывесок (далее — Рекламоноситель) и их компьютерная привязка к зданию для утверждения Заказчиком.

1.2.1.2. Подготовка и подача Исполнителем комплекта документов в Комитет по печати Правительства Санкт-Петербурга и получение разрешения на установку Рекламоносителей.

1.2.2. Второй этап работ:

1.2.2.1. Изготовление Рекламоносителей и их монтаж в соответствии с утвержденным и согласованным со стороны Заказчика дизайн — проектом Рекламоносителя и Техническим заданием. Монтаж в соответствии с компьютерной привязкой, согласованной Заказчиком.

1.2.3. Осуществление гарантийного ремонта Рекламоносителей согласно заявкам Заказчика.

1.2.4. Техническое обслуживание Рекламоносителей по данному Договору не осуществляется и оформляется Сторонами путем заключения соответствующего договора.

1.3. Исполнитель передает результат работ Заказчику:

Первый этап: по Акту сдачи-приемки выполненных работ по первому этапу работ;

Второй этап: по Акту сдачи-приемки выполненных работ по второму этапу.

2. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Заказчик вправе:

2.1.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Содействовать Исполнителю в ходе этапов работ посредством создания необходимых для этого условий, а именно:

— Обеспечить Исполнителю к дате начала монтажных работ наличие источника питания необходимой электрической мощности для подключения Рекламоносителя в обозначенном месте на расстоянии не далее 3 (трех) метров от места монтажа конструкции (Объекта);

— Осуществлять координацию выполнения работ Исполнителя с другими службами, одновременно работающими на Объекте; передать Исполнителю Объект в надлежащем состоянии, на котором закончены все виды общестроительных работ, тем самым обеспечить своевременность начала выполнения Исполнителем монтажно-установочных работ;

— Осуществлять допуск персонала Исполнителя на Объект в часы работы Объекта для обследования и выполнения Работ, обеспечить (в случае необходимости) оформление пропусков (разрешений) для прохода персонала;

— Обеспечить возможность подключения электроинструментов и оборудования Исполнителя;

— Назначить ответственное лицо за исполнение договорных обязательств со стороны Заказчика и информировать Исполнителя.

2.2.2. Принимать от Исполнителя результаты выполненных Работ по Актам сдачи-приемки выполненных работ по каждому этапу Работ в установленном настоящим Договором порядке в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их получения Заказчиком.

2.2.3. Оплатить результат выполненных Работ в установленном настоящим Договором порядке расчетов.

2.2.4. В случае необходимости Заказчик самостоятельно должен получить дополнительные согласования на размещение Рекламоносителей:

— с частным собственником здания;

— с балансодержателем здания;

— с жильцами прилегающих квартир;

— с владельцами оборудования, установленного на здании.

2.3. Исполнитель обязуется:

2.3.1. Самостоятельно организовать всю работу по исполнению настоящего Договора, определять непосредственных исполнителей и распределять обязанности между ними, отвечать за их действия, как за свои собственные.

2.3.2. Выполнять предусмотренные настоящим Договором работы с соблюдением технологии выполнения соответствующих видов работ. Осуществлять возможность установки монтажных «лесов», размещения «автовышки», работы автокрана и подъезда большегрузных «машин-длинномеров» Исполнителя на Объект до начала выполнения монтажно-установочных работ с получением всех необходимых согласований с городскими службами.

2.3.3. Извещать Заказчика о готовности к сдаче результата по каждому этапу работ на объекте путем направления извещения по электронной почте — *****@***ru, либо факсимильным сообщением с указанием даты и времени приема выполненных работ.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Выполнение работ по первому этапу составляет 60 (шестьдесят) рабочих дней со дня подписания Договора.

3.1.2. Выполнение работ по второму этапу работ составляет 5 (пять) рабочих дней со дня получения разрешения на установку Рекламоносителей.

3.2. В случае неблагоприятных погодных условий, создающих существенные препятствия для выполнения Работ на Объекте, а именно скорость ветра более 10 метров в секунду, проливной дождь, снегопад, вьюга, штормовое предупреждение, вышеуказанные сроки выполнения работ по второму этапу переносятся соответственно на количество дней вынужденного простоя. В этом случае Исполнитель обязуется уведомить Заказчика факсимильным сообщением о наступлении вышеуказанных обстоятельств.

4. ЦЕНА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость работ по настоящему Договору является ориентировочной, устанавливается в соответствии с протоколом о результатах закупочной процедуры № ______ от «___» _______ 20__ г. и составляет: ___________ (__________________________________) рублей 00 копеек. Стоимость работ по 1 этапу работ составляет ___________ рублей. Стоимость работ по второму этапу составляет _________ рублей.

4.2. Оплата стоимости работ по каждому этапу осуществляется Заказчиком в течении 10(десяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу.

4.3. Оплата стоимости работ осуществляется в рублях в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в п.12 настоящего Договора.

4.4. Днем платежа считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. После выполнения каждого этапа работ на объекте Исполнитель извещает Заказчика по электронной почте либо факсимильным сообщением о готовности к сдаче результата работ по конкретному этапу работ, и предлагает принять результат работы, а также представляет Заказчику для подписания Акт сдачи-приемки выполненных работ (далее — Акт).

5.2. Заказчик с участием уполномоченного представителя Исполнителя обязан в течение 3 (трех) рабочих дней после дня получения им сообщения Исполнителя о готовности к сдаче результата работ по конкретному этапу, осмотреть и принять выполненные работы по Акту.

5.3. При обнаружении в ходе приемки выполненной работы отступлений от настоящего Договора, ухудшающих результат работы, или иных устранимых недостатков выполненных работ Заказчик обязан немедленно заявить об этом Исполнителю. Стороны составляют двухсторонний акт с указанием перечня и характера недостатков, а также сроков их устранения.

5.4. Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней своевременно и полно за свой счет устранить выявленные недостатки, являющиеся отступлением от настоящего Договора. Повторная сдача-приемка после устранения недостатков выполненных работ осуществляется в порядке, установленном в п. 5.1 – 5.3 настоящего Договора.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Рекламоносителей переходит от Исполнителя к Заказчику после подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ по второму этапу.

6. КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Качество выполненной Исполнителем Работы должно соответствовать условиям настоящего Договора и обычно предъявляемым требованиям.

6.2. Гарантия на изготавливаемый Рекламоноситель действительна в течение 13 (Тринадцати) месяцев с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ по второму этапу, при условии соблюдения всех технических требований при его эксплуатации Заказчиком, за исключением комплектующих изделий, на которые устанавливается сокращенный срок гарантии Заводом-изготовителем. В случае выявления дефектов в течение гарантийного срока, претензии Заказчика принимаются на основании рекламационного акта, составленного и подписанного Заказчиком. Исполнитель должен рассмотреть рекламацию и сообщить Заказчику о своем решении в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии. Выявленные в течение гарантийного срока дефекты в соответствии с рекламационным актом, подписанным Заказчиком, устраняются Исполнителем своими силами из своих материалов и за свой счет в сроки, согласованные обеими сторонами.

6.3. Гарантийное обслуживание Рекламоносителей осуществляется при условии оплаты выполненных работ в полном размере в соответствии с настоящим. Исполнитель не несет ответственности за обнаруженные недостатки в случае, если имели место факты самостоятельного ремонта Рекламоносителей, самостоятельной замены комплектующих, изменений в их конструкциях, механических повреждений.

6.4. Исполнителем может быть предложено Заказчику заключить договор на сервисное техническое обслуживание Рекламоносителей. При отсутствии такого договора ответственность за эксплуатацию рекламной установки несет Заказчик.

6.5. Исполнитель, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае несвоевременного выполнения работ по настоящему Договору, Заказчик вправе потребовать уплату пени в размере 0,02 % от общей стоимости работ по настоящему Договора за каждый день просрочки.

7.3. В случае нарушения Заказчиком сроков платежа по настоящему Договору Исполнитель вправе потребовать, а Заказчик обязан уплатить Исполнителю пени в размере 0,02% от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из сторон Договора не несет ответственности за полную или частичную невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, если данная невозможность исполнения вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, например: наводнениями, землетрясениями и другими стихийными бедствиями, пожарами, военными действиями, забастовками, запретом или другими действиями органов власти (как правомерными, так и неправомерными) и т. п., начавшимися после заключения настоящего Договора и прописанных в ГК РФ.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна незамедлительно письменно сообщить другой стороне о начале и прекращении вышеуказанных обстоятельств, но в любом случае не позднее, чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их наступления или прекращения. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены документом соответствующего компетентного органа. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.

8.3. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны принимают также — ограничения, действия или бездействия, а равно вмешательства органов государственной власти, учреждений и организаций, ограничивающие права и обязанности Сторон, и препятствующие выполнению ими своих обязательств по настоящему договору. С момента возникновения данных ограничений или препятствий действие договора в отношении соответствующих работ приостанавливается до момента их разрешений. Неисполненные обязательства Сторон подлежат перерасчёту с учётом фактически выполненных работ.

Это интересно:  Назовите особенности договора аренды 2019 год

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

9.2. Все изменения или дополнения настоящего Договора оформляются Дополнительными соглашениями, подписываемыми сторонами, которые являются неотъемлемой частью данного Договора.

9.3. Все приложения, а также утвержденные дизайн проекты и сметы, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.4. Отношения сторон, неурегулированные в настоящем Договоре, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

9.5. Все споры, возникающие между сторонами из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном Суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.1. Стороны настоящего Договора договорились о том, что вся технологическая и коммерческая информация, касающаяся их текущей деятельности и перспективных планов в рамках настоящего Договора, уже полученная ими друг от друга, либо информация, которая будет ими получена друг от друга в течение срока действия Договора, является строго конфиденциальной и не подлежит разглашению без письменного согласия Сторон. В случае нарушения указанного пункта виновная сторона полностью возмещает понесенные другой стороной реальные и подтвержденные документами убытки.

11.1. Приложение – Техническое задание

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Договор на изготовление рекламной конструкции

Индивидуальный предприниматель……………………………………., именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании свидетельства о гос. регистрации серии …………. № ………………. с одной стороны и Индивидуальный предприниматель…………………. именуемая в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании свидетельства о гос. регистрации № …………………… по Чувашской Республики, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на проведение работ и оказание услуг по изготовлению, доставке и установке рекламной конструкции в г. Чебоксары по адресу:………………………., д. …………. согласно спецификации (Приложение № 1) настоящего договора.

1.2. Исполнитель выполняет работы в соответствии с утвержденной в установленном порядке документацией, являющиеся приложением к настоящему договору и определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Договора, определяющими стоимость работ и сроки их выполнения.

1.3. Работа считается выполненной после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчиком или его уполномоченным представителем.

1.4. Конструкция и габариты рекламной конструкции и другие необходимые сведения указываются в стоимости металлоконструкций.

2.Сроки выполнения работ.

3. Стоимость работ по договору и порядок их оплаты.

3.3. Расчеты производятся Заказчиком по наличному либо безналичному расчету в соответствии с действующим законодательством.

3.4. Обязательства Заказчика по оплате денежных средств по договору считаются выполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет либо наличных в кассу Исполнителя.

3.5. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в фактически выполненным работам и их стоимости, определенной настоящим Договором, последний в течение 3-х рабочих дней по обнаружении данного несоответствия уведомляет об этом Исполнитель и не подписывает документы до внесения Исполнитель в них соответствующих изменений.

3.4. Объемы работ, выполненные Исполнителем с отклонениями от комплектации, а также условий настоящего Договора, не подлежат принятию и оплате Заказчиком до устранения отклонений.

4. Права и обязанности сторон Договора.

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Проверить с участием Заказчика работу смонтированной рекламной конструкции.

4.1.2. Устранить за свой счет недостатки выполненной работы, обнаруженные Заказчиком во время ее приемки, а также в период Договорного гарантийного срока;

Срок для устранения недостатков Исполнителем – в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего уведомления.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Обеспечить свое присутствие или присутствие своего полномочного представителя при выполнении договорной работы и подписании Акта сдачи-приемки;

4.2.2. Выполнять в полном объеме и с надлежащим качеством иные обязанности, отнесенные к ведению Заказчика согласно комплектации заказа.

5. Дата и время установки.

5.1. Дата и время установки рекламной конструкции, прибытия Исполнителя для установки уточняется Исполнителем не позднее, чем за 1 день до планируемой даты установки, если иное не было определено при оформлении заказа. Дата и время установки изделия определяемая Исполнителем, с учетом п. 5.2. настоящего договора. По согласованию между сторонами срок установки может быть перенесен на более раннюю дату.

5.2. Фактическое время прибытия Исполнителя на установку может отличаться от установленного не более чем на 2 часа.

6. Изменение даты работ по монтажу.

6.1. Изменение даты установки возможно по инициативе Заказчика с обязательным уведомлением об этом Исполнителя не позднее, чем за 1 день.

6.2. В случае чрезвычайных обстоятельств, влияющих на своевременное исполнение заказа, Исполнитель вправе по собственной инициативе изменить дату установки с обязательным уведомлением об этом Заказчика не позднее, чем за 1 день до планируемой даты установки изделия и по взаимному соглашению Сторон назначить новую дату и время установки.

7. Подготовительные работы, проводимые Заказчиком.

7.1. Заказчик обязан обеспечить необходимые условия для проведения работ: обеспечить доступ к месту установки, а также принять меры по защите своего имущества от негативного воздействия.

8. Правила приемки.

8.1. Установка рекламной конструкции производится в присутствии Заказчика или его полномочного представителя.

8.2. До начала проведения работ по монтажу рекламной конструкции Заказчик обязан осмотреть изделие на предмет соответствия комплектации, указанной в комплектации заказа, а также убедиться в отсутствии дефектов во внешнем виде изделия.

8.3. Заказчик обязан непосредственно после установки повторно осмотреть внешний вид изделия, качество установки, проверить работоспособность изделия и комплектующих.

При наличии замечаний со стороны Заказчика к качеству изделия или к установке он обязан сделать соответствующую отметку в акте сдачи-приемки выполненных работ. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта.

8.4. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно п. 8.3.

9. Гарантии качества.

9.1 Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

9.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему Договору работ или материалов не соответствует установленным техническим требованиям, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков.

9.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Исполнителем.

10. Ответственность сторон.

10.1. За нарушение Исполнителем обязательств (сроков начала ремонта, сроков устранения дефектов и недоделок по п.2.1. и п. 8.4. Договора) он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от всей стоимости работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств. Указанная в настоящем пункте пеня взимается за каждое нарушение в отдельности.

10.2. Кроме предусмотренных настоящей статьей санкций за неисполнение обязательств по Договору сторона, нарушившая Договор, возмещает другой стороне как реальный ущерб, так и упущенную выгоду. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

11. Расторжение договора

11.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возврата уплаченной по договору суммы, а также возмещения понесенных убытков, включая упущенную выгоду, в следующих случаях:

  • задержки Исполнителем начала работ более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
  • задержки Исполнителем хода работ по его вине, когда срок окончания ремонта, установленный в договоре, увеличивается более чем на 10 дней;
  • нарушения Исполнителем условий договора, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных проектными нормами;

При этом договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем письменного уведомления о расторжении договора.

12.2. Исполнитель вправе потребовать от Заказчика расторжения договора по соглашению сторон в следующих случаях:

  • остановки другой стороной выполнения ремонтных работ по причинам, не зависящим от Исполнителя, на срок, превышающий 15 дней.
  • утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования ремонта.

12.3. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Исполнителя незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Исполнителю стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

12.4. Сторона, решившая расторгнуть Договор согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне в срок 2 (два) рабочих дней до предлагаемого срока расторжения договора. Договор расторгается в установленном законом порядке.

13. Прочие условия

13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами по Договору. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

13.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора и в течение гарантийного срока ремонта, разрешаются по взаимному согласию и урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Чувашской Республики-Чувашии в установленном порядке.

13.3. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

13.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Исполнителю.

13.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.

13.6. Настоящий Договор действует до момента исполнения сторонами своих обязательств.

13.7. Во всем остальном, не оговоренном настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

Полезные записи:

ГРАНИЦА БАЛАНСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИСмотреть что такое «ГРАНИЦА БАЛАНСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ» в других словарях: граница балансовой принадлежности —…

Жалоба на адвоката в адвокатскую палатуВ Адвокатскую Палату города _____________________________________гр. __________________________,проживавшего по адресу: ______________тел. ____________на…

Договор безвозмездного оказания услуг Договор безвозмездного оказания услуг г. , в лице , действующего на…

Юридическая составляющая С юридической точки зрения, ликвидация предприятия — это очень сложный процесс, зачастую сопровождаемый…

ЗакладнаяПрава залогодержателя по обеспеченному ипотекой обязательству и по договору об ипотеке могут быть удостоверены закладной…

Дополнительное соглашение к договору. Статьи по предмету Гражданское право Вернуться к списку статей по юриспруденции…

Статья написана по материалам сайтов: domashniy-urist.ru, artlife-astrahan.ru.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector