+7 (499) 322-30-47  Москва

+7 (812) 385-59-71  Санкт-Петербург

8 (800) 222-34-18  Остальные регионы

Звонок бесплатный!

Договор на изготовление наружной рекламы образец 2019 год

Договор N _____ на производство рекламы

____________________, именуемый в дальнейшем Рекламодатель», действующий на основании ____________________, с одной стороны, и ____________________, именуемый в дальнейшем «Рекламопроизводитель», в лице ____________________, действующий на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Рекламопроизводитель обязуется:

2.1.1. Представить на утверждение Рекламодателю в ____-дневный срок со дня подписания настоящего Договора подробную Программу работ по производству рекламного продукта. Программа, после ее утверждения Рекламодателем, является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.2. Изготовить своими силами и из своих материалов рекламную продукцию.

2.1.3. Представить на утверждение Рекламодателю образцы подлежащей тиражированию рекламной продукции до начала тиражирования.

2.1.4. По требованию Рекламодателя информировать его о ходе выполнения настоящего Договора.

2.1.5. Выполнить работы в соответствии с заданием Рекламодателя и настоящим договором с надлежащим качеством и в установленные сроки.

2.1.6. Выполнять указания Рекламодателя относительно порядка выполнения работы по настоящему Договору.

2.1.7. Рекламопроизводитель обязан немедленно предупредить Рекламодателя и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

— возможных неблагоприятных для Рекламодателя последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

— иных не зависящих от Рекламопроизводителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.5. По окончании работ по производству рекламы Рекламопроизводитель обязан незамедлительно передать результат выполненных работ Рекламодателю по акту приема-передачи (Приложение N 4), а также представить Рекламодателю для подписания акт выполненных работ.

Рекламодатель обязан осуществить проверку результата выполненных работ и подписать акт выполненных работ в течение __________ дней с момента его получения от Рекламопроизводителя.

При наличии замечаний или претензий к выполненным Рекламопроизводителем работам Рекламодатель обязан указать об этом в акте выполненных работ.

2.2. Рекламопроизводитель вправе:

2.2.1. Самостоятельно определять способы и методы выполнения работ.

2.2.2. Привлекать для выполнения отдельных работ третьих лиц (субподрядчиков), при этом Рекламопроизводитель несет ответственность перед Рекламодателем за действия и/или бездействие субподрядчиков как за свои собственные.

2.2.3. В случаях, когда исполнение работы по договору стало невозможным вследствие действий или упущений Рекламодателя, Рекламопроизводитель сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работы.

2.3. Рекламодатель обязуется:

2.3.1. Представить в _____-дневный срок со дня подписания настоящего Договора Рекламопроизводителю Задание для производства рекламного продукта, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.3.2. Утвердить Программу работ по изготовлению рекламного продукта в течение _______________ со дня ее получения от Рекламопроизводителя.

2.3.3. Утвердить образцы рекламной продукции, подлежащей тиражированию, в течение _______________ со дня ее получения от Рекламопроизводителя.

2.3.4. Подписать акт выполненных работ или предоставить обоснованный отказ в письменной форме в течение _______________ с момента выполнения услуг Рекламопроизводителем.

2.3.5. Своевременно произвести расчеты с Рекламопроизводителем согласно разделу 3 настоящего Договора.

2.4. Рекламодатель вправе:

2.4.1. Требовать исполнения Рекламопроизводителем своих обязательств по настоящему Договору с надлежащим качеством, соответствующим требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

2.4.2. Проверять ход и качество выполняемой работы по настоящему Договору, не вмешиваясь в деятельность Рекламопроизводителя.

2.4.3. Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если Рекламопроизводитель не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет ее настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

2.4.4. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Рекламодатель вправе назначить Рекламопроизводителю разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Рекламопроизводителем в назначенный срок этого требования отказаться от договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Рекламопроизводителя, а также потребовать возмещения убытков.

2.4.5. В случаях, когда работа выполнена Рекламопроизводителем с отступлениями от договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, Рекламодатель вправе по своему выбору потребовать от Рекламопроизводителя:

— безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

— соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

— возмещения своих расходов на устранение недостатков.

2.4.6. Рекламодатель может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Рекламопроизводителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Рекламодателя от исполнения договора. Рекламодатель также обязан возместить Рекламопроизводителю убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость работ по Договору составляет _____ (_______________) рублей.

3.2. Оплата цены работ производится Рекламодателем в течение _____________ дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ.

3.3. Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления Рекламодателем денежных средств на расчетный счет Рекламопроизводителя.

3.4. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Рекламопроизводителя.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Рекламодатель и Рекламопроизводитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Рекламопроизводителем своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в том числе нарушения любого из условий, установленных Приложением N 1 к настоящему Договору, Рекламодатель вправе потребовать от Рекламопроизводителя уплаты штрафа в размере _____ (_______________) рублей.

4.3. В случае нарушения сроков оплаты, установленных настоящим Договором, Рекламопроизводитель вправе потребовать от Рекламодателя уплаты неустойки в размере _____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

4.4. За нарушение иных условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

5.1. Рекламопроизводитель обязуется выполнить работы по производству рекламы в следующие сроки:

5.1.1. Дата начала работ: «___»_________ ___ г.

5.1.2. Промежуточные сроки — «__»___________ ____ г.

5.1.3. Дата окончания работ: «___»_________ ___ г.

5.2. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения работ, то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору по согласованию Сторон.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

6.2. В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров спор подлежит разрешению в суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами обязанностей по настоящему Договору.

7.2. Изменения условий настоящего Договора оформляются дополнительным соглашением и вступают в силу после его подписания Сторонами.

7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Рекламные материалы, разрабатываемые в соответствии с условиями Договора, или их копии, в том числе все вносимые в них изменения, а также настоящий Договор должны храниться в течение года со дня последнего распространения рекламы или со дня окончания сроков действия таких договоров, кроме документов, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлено иное.

7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.6.1. Задание для производства рекламного продукта (Приложение N 1).

7.6.2. Программа работ по производству рекламного продукта (Приложение N 2).

7.4.3. Акт выполненных работ (Приложение N 3).

7.4.4. Акт приема-передачи (Приложение N 4).

Договор на изготовление рекламных конструкций

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ № ___

г. Санкт-Петербург ______________2013 г.

________________________________, именуемое далее «Заказчик», в лице _______________________________________________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и

_________________________________________________________, именуемое далее «Исполнитель», в лице ____________________________________, с другой стороны, далее совместно и в отдельности именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», на основании протокола о результатах закупочной процедуры № _______ от «____» ______ 20__г заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется выполнять работы по изготовлению, размещению и установке информационных конструкций в соответствии с Дизайн-проектом (Приложение ), Техническим заданием Заказчика (Приложение ), (далее-работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Работы выполняются Исполнителем поэтапно:

1.2.1. Первый этап работ:

1.2.1.1. Изготовление в соответствии с Техническим заданием Заказчика дизайн-проекта вывесок (далее — Рекламоноситель) и их компьютерная привязка к зданию для утверждения Заказчиком.

1.2.1.2. Подготовка и подача Исполнителем комплекта документов в Комитет по печати Правительства Санкт-Петербурга и получение разрешения на установку Рекламоносителей.

1.2.2. Второй этап работ:

Это интересно:  Как в 6 НДФЛ отразить договор подряда 2019 год

1.2.2.1. Изготовление Рекламоносителей и их монтаж в соответствии с утвержденным и согласованным со стороны Заказчика дизайн — проектом Рекламоносителя и Техническим заданием. Монтаж в соответствии с компьютерной привязкой, согласованной Заказчиком.

1.2.3. Осуществление гарантийного ремонта Рекламоносителей согласно заявкам Заказчика.

1.2.4. Техническое обслуживание Рекламоносителей по данному Договору не осуществляется и оформляется Сторонами путем заключения соответствующего договора.

1.3. Исполнитель передает результат работ Заказчику:

Первый этап: по Акту сдачи-приемки выполненных работ по первому этапу работ;

Второй этап: по Акту сдачи-приемки выполненных работ по второму этапу.

2. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Заказчик вправе:

2.1.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Содействовать Исполнителю в ходе этапов работ посредством создания необходимых для этого условий, а именно:

— Обеспечить Исполнителю к дате начала монтажных работ наличие источника питания необходимой электрической мощности для подключения Рекламоносителя в обозначенном месте на расстоянии не далее 3 (трех) метров от места монтажа конструкции (Объекта);

— Осуществлять координацию выполнения работ Исполнителя с другими службами, одновременно работающими на Объекте; передать Исполнителю Объект в надлежащем состоянии, на котором закончены все виды общестроительных работ, тем самым обеспечить своевременность начала выполнения Исполнителем монтажно-установочных работ;

— Осуществлять допуск персонала Исполнителя на Объект в часы работы Объекта для обследования и выполнения Работ, обеспечить (в случае необходимости) оформление пропусков (разрешений) для прохода персонала;

— Обеспечить возможность подключения электроинструментов и оборудования Исполнителя;

— Назначить ответственное лицо за исполнение договорных обязательств со стороны Заказчика и информировать Исполнителя.

2.2.2. Принимать от Исполнителя результаты выполненных Работ по Актам сдачи-приемки выполненных работ по каждому этапу Работ в установленном настоящим Договором порядке в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их получения Заказчиком.

2.2.3. Оплатить результат выполненных Работ в установленном настоящим Договором порядке расчетов.

2.2.4. В случае необходимости Заказчик самостоятельно должен получить дополнительные согласования на размещение Рекламоносителей:

— с частным собственником здания;

— с балансодержателем здания;

— с жильцами прилегающих квартир;

— с владельцами оборудования, установленного на здании.

2.3. Исполнитель обязуется:

2.3.1. Самостоятельно организовать всю работу по исполнению настоящего Договора, определять непосредственных исполнителей и распределять обязанности между ними, отвечать за их действия, как за свои собственные.

2.3.2. Выполнять предусмотренные настоящим Договором работы с соблюдением технологии выполнения соответствующих видов работ. Осуществлять возможность установки монтажных «лесов», размещения «автовышки», работы автокрана и подъезда большегрузных «машин-длинномеров» Исполнителя на Объект до начала выполнения монтажно-установочных работ с получением всех необходимых согласований с городскими службами.

2.3.3. Извещать Заказчика о готовности к сдаче результата по каждому этапу работ на объекте путем направления извещения по электронной почте — *****@***ru, либо факсимильным сообщением с указанием даты и времени приема выполненных работ.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Выполнение работ по первому этапу составляет 60 (шестьдесят) рабочих дней со дня подписания Договора.

3.1.2. Выполнение работ по второму этапу работ составляет 5 (пять) рабочих дней со дня получения разрешения на установку Рекламоносителей.

3.2. В случае неблагоприятных погодных условий, создающих существенные препятствия для выполнения Работ на Объекте, а именно скорость ветра более 10 метров в секунду, проливной дождь, снегопад, вьюга, штормовое предупреждение, вышеуказанные сроки выполнения работ по второму этапу переносятся соответственно на количество дней вынужденного простоя. В этом случае Исполнитель обязуется уведомить Заказчика факсимильным сообщением о наступлении вышеуказанных обстоятельств.

4. ЦЕНА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость работ по настоящему Договору является ориентировочной, устанавливается в соответствии с протоколом о результатах закупочной процедуры № ______ от «___» _______ 20__ г. и составляет: ___________ (__________________________________) рублей 00 копеек. Стоимость работ по 1 этапу работ составляет ___________ рублей. Стоимость работ по второму этапу составляет _________ рублей.

4.2. Оплата стоимости работ по каждому этапу осуществляется Заказчиком в течении 10(десяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу.

4.3. Оплата стоимости работ осуществляется в рублях в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в п.12 настоящего Договора.

4.4. Днем платежа считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. После выполнения каждого этапа работ на объекте Исполнитель извещает Заказчика по электронной почте либо факсимильным сообщением о готовности к сдаче результата работ по конкретному этапу работ, и предлагает принять результат работы, а также представляет Заказчику для подписания Акт сдачи-приемки выполненных работ (далее — Акт).

5.2. Заказчик с участием уполномоченного представителя Исполнителя обязан в течение 3 (трех) рабочих дней после дня получения им сообщения Исполнителя о готовности к сдаче результата работ по конкретному этапу, осмотреть и принять выполненные работы по Акту.

5.3. При обнаружении в ходе приемки выполненной работы отступлений от настоящего Договора, ухудшающих результат работы, или иных устранимых недостатков выполненных работ Заказчик обязан немедленно заявить об этом Исполнителю. Стороны составляют двухсторонний акт с указанием перечня и характера недостатков, а также сроков их устранения.

5.4. Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней своевременно и полно за свой счет устранить выявленные недостатки, являющиеся отступлением от настоящего Договора. Повторная сдача-приемка после устранения недостатков выполненных работ осуществляется в порядке, установленном в п. 5.1 – 5.3 настоящего Договора.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Рекламоносителей переходит от Исполнителя к Заказчику после подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ по второму этапу.

6. КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Качество выполненной Исполнителем Работы должно соответствовать условиям настоящего Договора и обычно предъявляемым требованиям.

6.2. Гарантия на изготавливаемый Рекламоноситель действительна в течение 13 (Тринадцати) месяцев с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ по второму этапу, при условии соблюдения всех технических требований при его эксплуатации Заказчиком, за исключением комплектующих изделий, на которые устанавливается сокращенный срок гарантии Заводом-изготовителем. В случае выявления дефектов в течение гарантийного срока, претензии Заказчика принимаются на основании рекламационного акта, составленного и подписанного Заказчиком. Исполнитель должен рассмотреть рекламацию и сообщить Заказчику о своем решении в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии. Выявленные в течение гарантийного срока дефекты в соответствии с рекламационным актом, подписанным Заказчиком, устраняются Исполнителем своими силами из своих материалов и за свой счет в сроки, согласованные обеими сторонами.

6.3. Гарантийное обслуживание Рекламоносителей осуществляется при условии оплаты выполненных работ в полном размере в соответствии с настоящим. Исполнитель не несет ответственности за обнаруженные недостатки в случае, если имели место факты самостоятельного ремонта Рекламоносителей, самостоятельной замены комплектующих, изменений в их конструкциях, механических повреждений.

6.4. Исполнителем может быть предложено Заказчику заключить договор на сервисное техническое обслуживание Рекламоносителей. При отсутствии такого договора ответственность за эксплуатацию рекламной установки несет Заказчик.

6.5. Исполнитель, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае несвоевременного выполнения работ по настоящему Договору, Заказчик вправе потребовать уплату пени в размере 0,02 % от общей стоимости работ по настоящему Договора за каждый день просрочки.

7.3. В случае нарушения Заказчиком сроков платежа по настоящему Договору Исполнитель вправе потребовать, а Заказчик обязан уплатить Исполнителю пени в размере 0,02% от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из сторон Договора не несет ответственности за полную или частичную невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, если данная невозможность исполнения вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, например: наводнениями, землетрясениями и другими стихийными бедствиями, пожарами, военными действиями, забастовками, запретом или другими действиями органов власти (как правомерными, так и неправомерными) и т. п., начавшимися после заключения настоящего Договора и прописанных в ГК РФ.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна незамедлительно письменно сообщить другой стороне о начале и прекращении вышеуказанных обстоятельств, но в любом случае не позднее, чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их наступления или прекращения. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены документом соответствующего компетентного органа. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.

8.3. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны принимают также — ограничения, действия или бездействия, а равно вмешательства органов государственной власти, учреждений и организаций, ограничивающие права и обязанности Сторон, и препятствующие выполнению ими своих обязательств по настоящему договору. С момента возникновения данных ограничений или препятствий действие договора в отношении соответствующих работ приостанавливается до момента их разрешений. Неисполненные обязательства Сторон подлежат перерасчёту с учётом фактически выполненных работ.

Это интересно:  Договор аренды квартиры с коммунальными платежами образец 2019 год

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

9.2. Все изменения или дополнения настоящего Договора оформляются Дополнительными соглашениями, подписываемыми сторонами, которые являются неотъемлемой частью данного Договора.

9.3. Все приложения, а также утвержденные дизайн проекты и сметы, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.4. Отношения сторон, неурегулированные в настоящем Договоре, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

9.5. Все споры, возникающие между сторонами из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном Суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.1. Стороны настоящего Договора договорились о том, что вся технологическая и коммерческая информация, касающаяся их текущей деятельности и перспективных планов в рамках настоящего Договора, уже полученная ими друг от друга, либо информация, которая будет ими получена друг от друга в течение срока действия Договора, является строго конфиденциальной и не подлежит разглашению без письменного согласия Сторон. В случае нарушения указанного пункта виновная сторона полностью возмещает понесенные другой стороной реальные и подтвержденные документами убытки.

Договор на выполнение работ по изготовлению, установке и размещению наружной рекламы

Образец документа:

ДОГОВОР N ____ на выполнение работ по изготовлению, установке и размещению наружной рекламы

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.2. Работы по изготовлению, установке и размещению наружной рекламы, выполняемые Подрядчиком по настоящему Договору, включают в себя:

1.2.1. Изготовление рекламных материалов (постеров).

1.2.2. Установка рекламных материалов на подготовленных заранее рекламных конструкциях.

1.2.3. Комплекс работ по подготовке к размещению и размещение готовых рекламных конструкций в согласованных между Подрядчиком и Заказчиком рекламных местах.

1.2.4. Техническое обслуживание рекламных конструкций не реже одного раза в течение ________ дней.

1.3. Рекламные конструкции подлежат размещению в рекламных местах в следующие сроки:

1.3.1. Начало размещения: ________________________________.

1.3.2. Окончание размещения: _____________________________.

1.4. Рекламные места, в которых размещаются рекламные конструкции, описание, размер и количество конструкций, иные условия изготовления и размещения рекламных материалов устанавливаются Сторонами в Приложении N 1 к настоящему Договору.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Согласовать в течение ___________ рабочих дней с момента получения от Заказчика макет рекламных материалов, соответствующий требованиям п. 2.2.3 настоящего Договора.

2.1.2. В течение ________ рабочих дней с момента согласования макета изготовить рекламные постеры и разместить их на рекламных конструкциях в количестве и порядке, указанных в Приложении N 1 к настоящему Договору, при условии перечисления Заказчиком аванса в соответствии с п. 3.3.1 настоящего Договора.

Уведомить ___________ (указать, каким образом: по телефону, по факсу, по электронной почте и т.д.) Заказчика об окончании работ по изготовлению и установке рекламных конструкций и представить Заказчику на подписание акт выполненных работ.

2.1.3. Обеспечивать техническое обслуживание рекламных конструкций в соответствии с п. 1.2.4 настоящего Договора.

В случае хищений, механических или прочих повреждений рекламных конструкций немедленно ____________ (указать, каким образом уведомить: по телефону, по факсу, по электронной почте и т.д.) уведомить об этом Заказчика и приступить к их восстановлению не позднее ___________ дней с момента обнаружения повреждений.

При этом срок размещения рекламных конструкций увеличивается на срок приведения их Подрядчиком в надлежащий вид. Восстановление части рекламной конструкции в виде постера осуществляется за счет Заказчика, остальной части рекламной конструкции — за счет Подрядчика.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Предъявить Подрядчику лицензию или соответствующее разрешение на рекламируемую продукцию или ее надлежащим образом заверенную копию, если рекламируемая продукция подлежат лицензированию.

2.2.2. Оплатить работу Подрядчика в размере, порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим Договором.

2.2.3. В течение _________ дней с момента подписания настоящего Договора предоставить Подрядчику для согласования макет рекламных материалов в электронном виде. В случае несоблюдения Заказчиком срока, установленного настоящим пунктом, срок нахождения рекламных конструкций в рекламных местах не продлевается и не переносится.

2.2.4. Предоставлять по требованию Подрядчика любую информацию, необходимую для исполнения обязательств по настоящему Договору.

2.2.5. Рассматривать и подписывать акты выполненных работ в порядке, установленном настоящим Договором.

2.3. Подрядчик вправе не приступать к работам, а начатые работы приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору, в частности непредоставление Заказчиком информации, необходимой для исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, нарушение срока согласования макета рекламных материалов, препятствует исполнению настоящего Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обстоятельств не будет произведено в установленный срок.

2.4. По завершении работ по изготовлению рекламных материалов и установке рекламных конструкций Стороны подписывают акт выполненных работ.

Ежемесячно Сторонами подписываются акты выполненных работ по техническому обслуживанию рекламных конструкций.

Акты выполненных работ рассматриваются и подписываются Заказчиком в течение _________ дней с даты их получения от Подрядчика.

2.5. При выполнении Подрядчиком работ с отступлением от настоящего Договора либо с иными недостатками Заказчик должен указать об этом в акте выполненных работ.

2.6. При обнаружении недостатков Заказчик вправе:

2.6.1. Потребовать устранения недостатков в разумный срок.

2.6.2. Потребовать уменьшения установленной цены работ.

2.6.3. В случае неустранения недостатков в разумный срок отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков.

Срок размещения рекламных конструкций продлевается на время устранения недостатков.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Цена договора включает в себя цену работ по изготовлению, установке, размещению и техническому обслуживанию рекламных конструкций.

3.2. Цену договора составляет:

3.2.1. Цена работ по изготовлению рекламных материалов и установке рекламных конструкций в размере ___________ (_____________) рублей.

3.2.2. Цена работ по техническому обслуживанию рекламных конструкций в размере __________ (___________) рублей в месяц.

3.3. Оплата цены договора производится в следующем порядке:

3.3.1. Аванс в размере цены работ по изготовлению и установке рекламных щитов, указанной в п. 3.2.1 настоящего Договора, оплачивается в течение __________ дней с момента подписания настоящего Договора.

3.3.2. Цена работ по техническому обслуживанию, указанная в п. 3.2.2 настоящего Договора, оплачивается в течение __________ дней с момента подписания акта выполненных работ в соответствии с п. 2.4 настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор по взаимному соглашению.

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков, установленных настоящим Договором, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере ______ (__________) рублей за каждый день просрочки.

4.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных настоящим Договором, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере _____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

4.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы или чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

4.7. Подрядчик не несет ответственности за достоверность информации, которую предоставил Заказчик для рекламы продукции, за неправильное изображение Заказчиком на макете логотипа, товарного знака и за нарушение при этом прав на результаты интеллектуальной собственности и средства идентификации. Всю ответственность за такие нарушения несет Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.8. Изготовленные рекламные материалы по окончании действия настоящего Договора по любым основаниям возвращаются (не возвращаются) Заказчику.

4.9. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований, норм и правил по размещению наружной рекламы.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «___»________ ___ г.

5.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам исполнения обязательств по настоящему Договору, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации и обычаев делового оборота.

5.3. В случае неурегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов и других данных каждая из Сторон обязана в ___________ срок в письменной форме сообщить другой Стороне о произошедших изменениях.

5.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у каждой из Сторон.

ДОГОВОР
на выполнение работ по изготовлению, установке и размещению наружной рекламы

дата и место подписания

Это интересно:  Переуступка договора аренды нежилого помещения 2019 год

___ (полное наименование организации) ___, в лице ___ (должность, ФИО) ___, действующ__ на основании _________________, именуем__ в дальнейшем»Заказчик», с одной стороны, и ___ (полное наименование организации) ___, в лице ___ (должность, ФИО) ___, действующ__ на основании _________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящийДоговор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по изготовлению рекламных материалов, установке рекламных конструкций (щитов) с рекламными материалами, дальнейшему техническому обслуживанию рекламных конструкций, а также оказать услуги по размещению рекламы следующей продукции Заказчика ___ (вид, наименование рекламируемой продукции) ___ на

территории ___ (название города, области и т.д.) ___, а

также по техническому обслуживанию рекламных конструкций (щитов), а

Заказчик обязуется оплатить работы в размере, в порядке и на условиях,

которые предусмотрены настоящим Договором.

1.2. Работы по изготовлению, установке и размещению наружной рекламы, выполняемые Подрядчиком по настоящему Договору, включают в себя:

1.2.1. Изготовление рекламных материалов (постеров).

1.2.2. Установка рекламных материалов на подготовленных заранее рекламных конструкциях.

1.2.3. Комплекс работ по подготовке к размещению и размещение готовых рекламных конструкций в согласованных между Подрядчиком и Заказчиком рекламных местах.

1.2.4. Техническое обслуживание рекламных конструкций не реже одного раза в течение ________ дней.

1.3. Рекламные конструкции подлежат размещению в рекламных местах в следующие сроки:

1.3.1. Начало размещения: ___.

1.3.2. Окончание размещения: .

1.4. Рекламные места, в которых размещаются рекламные конструкции, описание, размер и количество конструкций, иные условия изготовления и размещения рекламных материалов устанавливаются Сторонами в Приложении N 1 к настоящему Договору.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Согласовать в течение ___________ рабочих дней с момента получения от Заказчика макет рекламных материалов, соответствующий требованиям п. 2.2.3 настоящего Договора.

2.1.2. В течение ________ рабочих дней с момента согласования макета изготовить рекламные постеры и разместить их на рекламных конструкциях в количестве и порядке, указанных в Приложении N 1 к настоящему Договору, при условии перечисления Заказчиком аванса в соответствии с п. 3.3.1 настоящего Договора.
Уведомить ___________ (указать, каким образом: по телефону, по факсу, по электронной почте и т.д.) Заказчика об окончании работ по изготовлению и установке рекламных конструкций и представить Заказчику на подписание акт выполненных работ.

2.1.3. Обеспечивать техническое обслуживание рекламных конструкций в соответствии с п. 1.2.4 настоящего Договора.
В случае хищений, механических или прочих повреждений рекламных конструкций немедленно ____________ (указать, каким образом уведомить: по телефону, по факсу, по электронной почте и т.д.) уведомить об этом Заказчика и приступить к их восстановлению не позднее ___________ дней с момента обнаружения повреждений.

При этом срок размещения рекламных конструкций увеличивается на срок приведения их Подрядчиком в надлежащий вид. Восстановление части рекламной конструкции в виде постера осуществляется за счет Заказчика, остальной части рекламной конструкции — за счет Подрядчика.

2.1.4. Сообщить Заказчику ___ (указать, каким образом сообщить: по телефону, по факсу) ___о датах начала и окончания срока нахождения рекламных конструкций врекламных местах.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Предъявить Подрядчику лицензию или соответствующее разрешение на рекламируемую продукцию или ее надлежащим образом заверенную копию, если рекламируемая продукция подлежат лицензированию.

2.2.2. Оплатить работу Подрядчика в размере, порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим Договором.

2.2.3. В течение _________ дней с момента подписания настоящего Договора предоставить Подрядчику для согласования макет рекламных материалов в электронном виде. В случае несоблюдения Заказчиком срока, установленного настоящим пунктом, срок нахождения рекламных конструкций в рекламных местах не продлевается и не переносится.

2.2.4. Предоставлять по требованию Подрядчика любую информацию, необходимую для исполнения обязательств по настоящему Договору.

2.2.5. Рассматривать и подписывать акты выполненных работ в порядке, установленном настоящим Договором.

2.3. Подрядчик вправе не приступать к работам, а начатые работы приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору, в частности непредоставление Заказчиком информации, необходимой для исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, нарушение срока согласования макета рекламных материалов, препятствует исполнению настоящего Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обстоятельств не будет произведено в установленный срок.

2.4. По завершении работ по изготовлению рекламных материалов и установке рекламных конструкций Стороны подписывают акт выполненных работ.
Ежемесячно Сторонами подписываются акты выполненных работ по техническому обслуживанию рекламных конструкций.

Акты выполненных работ рассматриваются и подписываются Заказчиком в течение _________ дней с даты их получения от Подрядчика.

2.5. При выполнении Подрядчиком работ с отступлением от настоящего Договора либо с иными недостатками Заказчик должен указать об этом в акте выполненных работ.

2.6. При обнаружении недостатков Заказчик вправе:

2.6.1. Потребовать устранения недостатков в разумный срок.

2.6.2. Потребовать уменьшения установленной цены работ.

2.6.3. В случае неустранения недостатков в разумный срок отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков.
Срок размещения рекламных конструкций продлевается на время устранения недостатков.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Цена договора включает в себя цену работ по изготовлению, установке, размещению и техническому обслуживанию рекламных конструкций.

3.2. Цену договора составляет:

3.2.1. Цена работ по изготовлению рекламных материалов и установке рекламных конструкций в размере ___________ (_____________) рублей.

3.2.2. Цена работ по техническому обслуживанию рекламных конструкций в размере __________ (___________) рублей в месяц.

3.3. Оплата цены договора производится в следующем порядке:

3.3.1. Аванс в размере цены работ по изготовлению и установке рекламных щитов, указанной в п. 3.2.1 настоящего Договора, оплачивается в течение __________ дней с момента подписания настоящего Договора.

3.3.2. Цена работ по техническому обслуживанию, указанная в п. 3.2.2 настоящего Договора, оплачивается в течение __________ дней с момента подписания акта выполненных работ в соответствии с п. 2.4 настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор по взаимному соглашению.

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков, установленных настоящим Договором, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере ______ (__________) рублей за каждый день просрочки.

4.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных настоящим Договором, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере _____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

4.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы или чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

4.7. Подрядчик не несет ответственности за достоверность информации, которую предоставил Заказчик для рекламы продукции, за неправильное изображение Заказчиком на макете логотипа, товарного знака и за нарушение при этом прав на результаты интеллектуальной собственности и средства идентификации. Всю ответственность за такие нарушения несет Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.8. Изготовленные рекламные материалы по окончании действия настоящего Договора по любым основаниям возвращаются (не возвращаются) Заказчику.

4.9. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований, норм и правил по размещению наружной рекламы.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «___»________ ___ г.

5.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам исполнения обязательств по настоящему Договору, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации и обычаев делового оборота.

5.3. В случае неурегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов и других данных каждая из Сторон обязана в ___________ срок в письменной форме сообщить другой Стороне о произошедших изменениях.

5.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у каждой из Сторон.

Статья написана по материалам сайтов: pandia.ru, vse-documenty.ru, www.xn—-ctbbbejw6bbbwcle.xn--p1ai.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector