+7 (499) 322-30-47  Москва

+7 (812) 385-59-71  Санкт-Петербург

8 (800) 222-34-18  Остальные регионы

Звонок бесплатный!

Договор на изготовление изделий из металла образец 2019 год

Общество с ограниченной ответственностью «Металкомпозит», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Конькова Владислава Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________- , именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора _____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора.

1.1. Изготовитель обязуется изготовить из своего материала, а Заказчик обязуется оплатить и принять на условиях, предусмотренных настоящим договором металлоконструкции, согласно, прилагаемых чертежей KM или КМД (далее по тексту Продукция) по объему, наименованию, цене, которые указаны в Приложениях к настоящему договору. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Объем, наименование, цена и стоимость изготавливаемой Продукции определяется в Приложениях на основании предоставленных Заказчиком чертежей.

1.3. Стороны пришли к соглашению, что окончательные объемы Продукции и стоимость по настоящему договору рассчитываются на основании разработанного Исполнителем и согласованного с Заказчиком проекта стадии КМД (конструкции металлические деталировочные) и могут изменяться как в большую, так и в меньшую сторону, что связано с особенностями конструирования.

2. Условия выполнения договора.

2.1. Для начала производства работ по договору Заказчик обязан предоставить Исполнителю чертежи, стадии КМ с отметкой «В производство работ». Возможна передача чертежей по электронной почте или по факсимильной связи. Оригиналы чертежей прилагаются к договору.

2.2. Срок изготовления Продукции определен в соответствующем Приложении к настоящему договору при условии предварительного предоставления Заказчиком всех необходимых документов для начала производства работ, согласно п.2.1. В противном случае срок изготовления отодвигается на время задержки оплаты аванса и предоставления Заказчиком необходимой документации.

2.3. Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика об этапах изготовления (по требованию Заказчика) Продукции, о готовности к отгрузке Продукции.

2.4. Исполнитель выдает документ о качестве Продукции.

2.5. При изготовлении Продукции не допускается использование бывших в использовании материалов.

3. Цена продукции.

3.1. Цена одной тонны металлоконструкций определена в соответствующем Приложении к настоящему договору.

3.2. Цена поставляемой Продукции определена в соответствующем Приложении. Цена указывается в рублях и включает НДС 18%, все применимые налоги, стоимость стандартной упаковки, маркировки, технической документации, а также

1. разработку чертежей КМД( при необходимости) ;

2. стоимость металлопроката;

3. стоимость расходных материалов;

4. стоимость изготовления;

6. антикоррозийное покрытие, согласно требований, указанных в Приложения к настоящему Договору;

7. погрузку металлоконструкций на транспортное средство Заказчика.

4. Условия оплаты.

4.1. Расчёт по договору производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Изготовителя, указанный в настоящем договоре.

4.2. Заказчик производит оплату продукции по Приложениям в следующем порядке:

— в размере 75% (семьдесят пять процентов) от стоимости Продукции, указанной в п. 3.2. настоящего Договора, в течение 5-х банковских дней, с даты подписания настоящего договора на основании счёта, выставленного Исполнителем.

— окончательный расчет в размере 25% (двадцать пять процентов) от стоимости Продукции в полном объеме или части Продукции, указанной в п. 3.2. настоящего Договора, в течение 5-и банковских дней, с даты получения извещения о готовности к отгрузке металлоконструкций, на основании счета, выставленного Исполнителем.

4.3. Датой оплаты Продукции считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в договоре.

4.4. В случае отказа Заказчика от оплаты и принятия изготовленной продукции, выполненной в соответствии с технической документацией проекта КМД, разработанного на основании приложенной к Договору документации, с отметкой «в производство работ»,Заказчик обязан письменно уведомить об этом Изготовителя и компенсировать в полном объеме все затраты, связанные с изготовлением и хранением изготовленной Продукции.

5. Условия, сроки и порядок поставки.

5.1. Условия и срок поставки Продукции согласовываются сторонами в соответствующем Приложении. Частичная и досрочная поставка разрешена только по согласованию сторон.

В случае досрочной поставки Продукции, срок оплаты Продукции изменяется соответственно.

5.2. Уведомление о готовности Продукции к отгрузке со склада Исполнителя направляется Заказчику по электронной почте на электронный адрес, указанный в параграфе 10 настоящего договора.

5.3. Вместе с Продукцией Исполнитель передает Заказчику техническую документацию на русском языке, необходимую и достаточную для правильного монтажа и эксплуатации Продукции, а также иные разрешительные документы, действующие на территории России в момент исполнения данного договора.

Датой поставки считается дата, проставленная в транспортной накладной при передаче Продукции Исполнителем первому перевозчику на складе Исполнителя.

6. Качество Продукции.

6.2. Исполнитель гарантирует качество изготовленной Продукции в течение двенадцати месяцев с момента выполнения Исполнителем обязанности по изготовлению (подписание товаросопроводительных документов). При этом ответственность за несоответствие качества Продукции установленным требованиям возлагается на Заказчика в случае ненадлежащей выгрузки, хранения с нарушением СНиП, либо неправильной эксплуатации Продукции Заказчиком.

7. Сдача-приёмка Продукции.

7.1. Приёмка Продукции по качеству и комплектности осуществляется Заказчиком на территории Изготовителя по адресу:

301107, Тульская обл., Ленинский р-он, пос. Шатск-1, стр. 7/1.

После надлежащей приёмки Продукции (внешние недостатки) Изготовитель передает Заказчику 2 экземпляра товарной накладной, а также оформленный в соответствие с действующим налоговым законодательством Российской Федерации и бухгалтерским учетом счет-фактуру.

Заказчик подписывает товарную накладную по установленной форме.

Право собственности и риск случайной гибели или порчи Продукции переходят от Исполнителя к Заказчику в момент передачи Продукции представителю Заказчика на складе Изготовителя (на дату подписания Сторонами товарной накладной в момент передачи Продукции на складе Исполнителя).

Накладная и счет-фактура датируются днём передачи Продукции Заказчику на складе Исполнителя.

7.2. После приемки по количеству, Заказчик проводит контроль качества изготовленной Продукции в течение 10 календарных дней с даты получения Продукции на склад Заказчика. Исполнитель гарантирует соответствие качества Продукции требованиям, предъявляемым к данного вида Продукции, а также требованиям, установленным в настоящем договоре.

7.3. В случае обнаружения дефектов (недостатков, брака), Заказчик извещает Исполнителя об обнаруженных дефектах и вызывает представителя Исполнителя для составления двухстороннего акта о браке. В случае не явки представителя Исполнителя в установленный срок, акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке. В этом случае Исполнитель обязан заменить дефектную Продукцию в течение 10 календарных дней с момента получения акта о браке. В случае если Заказчик не предъявил претензий в указанные сроки, если дефекты Продукции, возможно, было обнаружить в эти сроки, Продукция считается принятой.

8. Ответственность сторон.

8.1. При ненадлежащем исполнении обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. За несвоевременную передачу Продукции Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в виде пени в размере 0,1% от несвоевременно поставленной Продукции за каждый календарный день просрочки, начиная с первого дня просрочки поставки, но не более 10% от стоимости не поставленной в срок Продукции. Штрафные санкции начисляются только в случае предъявления Заказчиком в адрес Исполнителя письменной претензии, содержащей расчет суммы штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего договора.

8.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных настоящим договором, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в виде пени 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый календарный день просрочки, начиная с первого дня просрочки, но не более 10% от стоимости несвоевременно оплаченной Продукции. Штрафные санкции начисляются только в случае предъявления Исполнителем в адрес Заказчика письменной претензии, содержащей расчет суммы штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего договора.

8.4. В случае нарушения Заказчиком сроков получения Продукции со склада Исполнителя, более чем на 7 (семь) календарных дней от момента получения Заказчиком уведомления от Исполнителя о готовности Продукции к отгрузке, Заказчик уплачивает Исполнителю складские услуги в размере 1000 рублей/день, начиная с 8 (восьмого) календарного дня с даты получения Заказчиком Уведомления Исполнителя о готовности Продукции к отгрузке. Оплата складских услуг осуществляется Заказчиком только в случае предъявления Исполнителем требования об оплате складских услуг.

Это интересно:  Договор встречной купли продажи квартиры образец 2019 год

8.5. Штрафные санкции не освобождают стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

8.6. В случае применения налоговыми органами либо контрагентами сторон имущественных санкций к одной из сторон, если они явились следствием нарушения другой стороной своих обязательств, вытекающих из настоящего договора, виновная сторона обязана возместить другой стороне документально подтверждённые расходы, в том числе, косвенный ущерб, причинённые возложением налоговыми органами либо контрагентами сторон таких санкций. Возмещению подлежат в том числе, штрафы, пени, неустойка и/или убытки за ненадлежащее выполнение сторонами налоговых обязательств, просрочку срока поставки либо оплаты Продукции.

8.7. Споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением обязательств по договору, урегулируются сторонами путем переговоров, а при невозможности такого урегулирования — путем предъявления иска в Арбитражный суд по месту нахождения Заказчика с соблюдением претензионного порядка до арбитражного урегулирования спора.

8.8. Стороны не несут ответственности за обязательства друг друга перед третьими лицами, даже если данные обязательства возникли или явились последствиями исполнения настоящего договора.

8.9. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора, Исполнитель удерживает из суммы перечисленного авансового платежа, сумму, пропорциональную части работы, выполненной до получения извещения Заказчика об отказе от исполнения договора.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно, эпидемии, оползня, наводнения, землетрясения и т.д., если эти обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение настоящего договора. При этом срок выполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени действия таких обстоятельств и их последствий.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору, обязана в письменном виде известить другую сторону о наступлении или прекращении названных выше обстоятельств не позднее 10 дней с момента их наступления или прекращения. Несвоевременное извещение о наступлении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

9.3. Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих Торгово-промышленных палат.

9.4. В случае если действие этих обстоятельств продлится более 3 (трех) месяцев, стороны вправе расторгнуть настоящий договор.

9.5. Обязанность по оплате Продукции, поставленного Заказчиком до наступления обстоятельств непреодолимой силы, остаются в силе даже в случае расторжения настоящего договора по основаниям, предусмотренным настоящим разделом договора.

10. Срок действия договора, особые условия.

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря 2015 года, а в части финансовых расчетов и гарантийных обязательств — до полного их исполнения. Если ни одна из сторон не уведомит другую письменно (по факсу или электронной почте) о своём желании расторгнуть договор, не позднее, чем за 2 недели до момента окончания срока действия договора, настоящий договор считается продлённым на каждый последующий календарный год.

10.1. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному согласованию сторон, совершенному в письменной форме, за подписью уполномоченных сторонами лиц.

10.3. Односторонний отказ от исполнения настоящего договора допускается только в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ

10.4. Все Приложения к настоящему договору, а также изменения и дополнения, подписываются сторонами и являются неотъемлемой его частью. Стороны договорились, что договор, Приложения, изменения и дополнения к нему, оформленные надлежащим образом, переданные по электронной почте, указанной в реквизитах, действуют как полноценные юридические документы до момента обмена оригиналами документов. Сторона, направившая документ по электронной почте, обязана отправить оригинал в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его направления по электронной почте.

Документы, кроме доверенностей на получение Продукции, уведомлений об изменении реквизитов, писем на возврат денежных средств, уведомлений о готовности Продукции к отгрузке со склада Исполнителя, переданные посредством электронной почты либо по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу до момента передачи оригиналов документов.

В случае возникновения спора по поводу достоверности сведений, переданных посредством электронных средств связи (электронной почте или по факсимильной связи), бремя доказательств соответствующих фактов и достоверности подписей на переданных таким способом документах возлагается на сторону, прибегнувшую к помощи электронных средств связи.

Оригиналы документов по настоящему договору направляются сторонами почтовой либо курьерской связью. Документ будет считаться полученным другой стороной с момента, обозначенного в уведомлении/накладной о вручении или в уведомлении/накладной о получении. Данное условие не распространяется на уведомления о готовности Продукции к отгрузке со склада Исполнителя, направляемые Заказчиком по электронной почте.

10.5. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях теряют силу.

10.6. Если Приложение содержит условия (положения), отличные от условий (положений) настоящего договора, к отношениям сторон применяются условия (положения), указанные в соответствующем Приложении.

10.7. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

10.8. Моментом подписания настоящего договора считается дата, указанная в правом верхнем углу первого листа настоящего договора.

10.9. Настоящий договор, а также все дополнения и изменения к нему, должны быть подписаны уполномоченными представителями сторон (с расшифровкой должности и ФИО лица, подписавшегося на последнем листе) и скреплены основной печатью предприятия.

10.10. В случае изменения почтовых и банковских реквизитов, а также принятия решений о реорганизации и ликвидации, в т.ч. банкротстве юридического лица, стороны обязуются сообщать об этом друг другу гарантированной корреспонденцией с документальным подтверждением в течение пяти рабочих дней с момента изменения реквизитов или принятия соответствующего решения. Сообщения и корреспонденция сторон, связанные с исполнением настоящего договора, направленные по последнему известному адресу стороны настоящего договора, считаются переданными надлежащим образом.

10.11. Условия настоящего договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная сторонами в соответствии с договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению.

10.12. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу и хранится у каждой из сторон.

11. Юридические и банковские реквизиты сторон.

Договор на изготовление металлоизделий образец

Права и обязанности Сторон 2.1.Продавец обязуется: 2.1.1.Поставить Продукцию в соответствии с Приложением №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 2.1.2. Поставить Продукцию в соответствии с предоставленными Покупателем образцами, с предоставлением всех необходимых сертификатов и документов. 2.1.3. Поставить Продукцию в течение пятнадцати рабочих дней с момента получения заявки от Покупателя. 2.1.4.Уведомить Покупателя не позднее трех рабочих дней до момента поставки опредстоящей поставке Продукции по электронной почте или по телефону . 2.2.Покупатель обязуется: 2.2.1. Предоставить Продавцу образцы продукции в течение двух рабочих дней с момента направления заявки в адрес Продавца. 2.2.2. Направить в адрес Продавца заявку на изготовление и поставку Продукции по электронной почте . 2.2.3. Принять Продукцию в соответствии с предоставленными образцами. 2.2.4.

Договор на изготовление и монтаж металлоизделий

Цены на материалы, работы и услуги по доставке устанавливаются согласно действующему в момент заключения договора прейскуранту цен. Сумма договора определяется в спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.Указанная цена является окончательной и не может быть изменена иначе как по дополнительному соглашению сторон. 6.1. В случае отказа Заказчика от исполнения договора до передачи ему изготовленного Изделия, Заказчик обязан уплатить Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе от исполнения договора включая, но, не ограничиваясь работами по деталировке чертежа, замеру, услугам дизайнера, стоимости израсходованных материалов, а также возместить Исполнителю расходы, произведённые им до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть работы.6.2.

Это интересно:  Исковое заявление о признании договора заключенным образец 2019 год

Договор на изготовление металлоконструкций (изделий из металла): образец

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 5.2. Подрядчик несет ответственность за качество сырья и материалов, использованных при изготовлении продукции, по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества, установленным Гражданским кодексом РФ. 5.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие изготавливаемой продукции требованиям, указанным в Спецификации.
В случае изготовления продукции, не соответствующей указанным требованиям, Подрядчик обязуется заменить некачественную продукцию на аналогичную продукцию надлежащего качества в течение ( ) дней с момента предъявления соответствующего требования Заказчиком. 5.4.

Договор подряда № на изготовление металлических

Договор оказания услуг по изготовлению продукции

В случае досрочного расторжения Договора по вине Продавца последний уплачивает неустойку в размере 10% от общей стоимости Продукции по Договору и возмещает Покупателю убытки, причиненные досрочным расторжением Договора и не покрытые неустойкой. 12.4. Все взаиморасчеты Сторон должны быть завершены в течение 30 (тридцати)календарных дней с даты расторжения Договора. 12.5. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств,возникших до даты расторжения.
13.Прочие условия. 13.1.После подписания настоящего Договора все предварительные соглашения,переговоры и переписка по вопросам, касающимся настоящего Договора, теряютюридическую силу. 13.2.

Договор на изготовление металлоконструкций

  • Договор на изготовление металлоконструкций (изделий из металла): образец
  • Договор на изготовление и монтаж металлоизделий
  • Договор подряда № на изготовление металлических
  • Типовой договор изготовление металлоконструкций
  • Металлические конструкции
  • Договор на изготовление металлоконструкций
  • Договор на изготовление и монтаж металлоконструкций образец
  • Образец договора на изготовление и монтаж металлоконструкций
  • Договор на изготовление и монтаж металлоконструкций образец скачать
  • Договор на изготовление и монтаж металлоконструкций образец doc

При этом ответственность за несоответствие качества Продукции установленным требованиям возлагается на Заказчика в случае ненадлежащей выгрузки, хранения с нарушением СНиП, либо неправильной эксплуатации Продукции Заказчиком. 7.

Договор на изготовление и монтаж металлоконструкций образец

Покупателю денежные средства, полученные в оплату непоставленной Продукции,в течение 10 дней с момента получения уведомления Покупателя о расторжении Договора. Датой расторжения Договора считается дата направления соответствующего уведомления Покупателем, если иное не указано в самом уведомлении. 8. Обстоятельства непреодолимой силы. 8.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за невыполнение своих обязательств по Договору в срок, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредвиденных об стоятельств, возникающих в период действия Договора, на которые Сторона не может реально воздействовать и которые она не могла реально предвидеть (в том числе, наводнения, землетрясения, извержения вулкана и иные стихийные бедствия, войны и военные действия, блокады, запрещение импорта или экспорта, изменения законодательства).

Типовой договор изготовление металлоконструкций

Договор на изготовление металлоизделий образец

Следует учитывать, что тщательная проработка ряда положений соглашения особенно значительно влияет на последующее выполнение работ. Споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением обязательств по договору, урегулируются сторонами путем переговоров, а при невозможности такого урегулирования — путем предъявления иска в Арбитражный суд по месту нахождения Заказчика с соблюдением претензионного порядка до арбитражного урегулирования спора. 8.8. Стороны не несут ответственности за обязательства друг друга перед третьими лицами, даже если данные обязательства возникли или явились последствиями исполнения настоящего договора.

8.9. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора, Исполнитель удерживает из суммы перечисленного авансового платежа, сумму, пропорциональную части работы, выполненной до получения извещения Заказчика об отказе от исполнения договора. 9. Форс – мажор.
Продавец выставляет счет и счет-фактуру за поставленную и принятую Покупателем Продукцию на основании соответствующей накладной, подписанной обеими Сторонами. Датой поставки считается дата отметки уполномоченным представителем Покупателя в товарной накладной о принятии Продукции на складе Покупателя, расположенного по адресу, указанному в п. 3.2. настоящего Договора. 4.2. После произведенной поставки и подписания соответствующей накладной Продавец передает Покупателю счет и счет-фактуру.

Образец договора подряда по производству конструкций и выполнение работ (пластиковые окна), заключаемый между юридическим и физическим лицом.

ДОГОВОР ПОДРЯДА

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется осуществить в соответствии с условиями Договора и утвержденной Технической документацией (далее – Техническое задание) следующие работы: , а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить обусловленную Договором цену.

1.2. Исполнитель для выполнения обязательств, предусмотренных п.1.1 настоящего договора производит:

  • замеры для конструкции на объекте Заказчика;
  • подготовку технической документации (технического задания), необходимую для размещения заказа на изготовление конструкции (утверждается подписями Сторон);
  • дополнительно .

1.3. Объем, вид ремонтных работ, материал, используемый для работ, предусмотренных в п.1.1 настоящего Договора, его стоимость согласовываются Сторонами в Техническом задание, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Работа выполняется иждивением Подрядчика – из его материалов, силами и средствами Подрядчика.

1.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов. В случае выполнения работ из материалов Заказчика, Подрядчик не несет ответственности за надлежащее качество предоставленных материалов.

1.5. Адрес объекта Заказчика (производства работ): .

2. СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость (цена) работ по настоящему Договору составляет: рублей.

2.2. При заключении Договора Заказчик вносит часть стоимости (цены) работы Исполнителю в размере % от всей стоимости (цены) работ по настоящему Договору, что составляет рублей.

2.3. При доставке Товара (доставка и подъём на этаж осуществляются бесплатно) заказчик вносит сумму в размере % рублей.

2.4. Оставшуюся сумму вносит после окончания производства (изготовлению) работ: рублей.

3. СРОК ПРОИЗВОДСТВА (ИЗГОТОВЛЕНИЯ) РАБОТ

3.1. Срок изготовления стандартной конструкции составляет рабочих дней при условии оплаты Заказчиком суммы, предусмотренной в п.2.2 настоящего Договора, а также выполнения работ, предусмотренных в п.1.2 – замеры для конструкций. Срок изготовления нестандартной конструкции дополнительно согласовывается с Заказчиком в письменной форме, о чем делается запись в Техническом задании к настоящему Договору.

3.2. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Исполнителя к Заказчику в момент передачи последнему Товар.

3.3. Срок выполнения работ после доставки на установку конструкций рабочих дня. Срок выполнения работ по отделке балконов составляет от рабочих дней. В случаях, когда отделка производится гипсокартоном, штукатурные работы, покраска, стяжка или укладывание плитки, срок увеличивается до рабочих дней. Срок выполнения работ по установке крыши рабочих дня. По установке выноса – рабочих дня. Кладка парапета – рабочих дня, чистовая кладка – рабочих дней. Сложный демонтаж осуществляется в течение рабочих дней. При одновременном заказе работ, сроки выполнения работ суммируются.

3.4. Срок поставки и установки согласовывается Сторонами дополнительно по средствам телефонной связи. В случае отказа Заказчика от приема Товара в предложенное время, Заказчик обязан направить в письменном виде в адрес Исполнителя уведомление с указанием точных сроков приема Товара. При переносе срока поставки Товара по инициативе Заказчика, Исполнитель вправе изменять сроки выполнения работ, предварительно уведомив об этом Заказчика.

3.5. Настоящим Стороны договорились, что в зависимости от атмосферных и погодных условий (мороз ниже -15 градусов Цельсия, ураган и пр.), создающих опасность для качественного выполнения работ в срок, установленный по настоящему Договору и соглашению Сторон, Исполнитель вправе в одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом Заказчика в 3хдневный срок, увеличить срок выполнения работ до момента прекращения действия природных катаклизмов. Срок выполнения работ согласовывается Сторонами дополнительно.

Это интересно:  Итоговый акт выполненных работ нескольким договору подряда 2019 год

3.6. Срок действия настоящего Договора наступает с даты подписания его сторонами и действует до окончания работ по договору, окончанием работ считается дата подписания Акта сдачи-приемки работ.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязуется:

  • Принять работы в порядке и на условиях настоящего Договора, согласно ст.702 ГК РФ;
  • Заказчик не вправе вносить изменения, которые могут повлиять на производство (изготовление) работ, поставку Товара после подписания Технического задания, т.к. Товар изготавливается по индивидуальным размерам Заказчика;
  • Обеспечить Исполнителя электроэнергией и рабочим освещением и строительными мешками для мусора;
  • Заказчик обязан оказывать содействие Исполнителю при транспортировке изделий, а также при производстве монтажных работ: принять меры для защиты окружающей обстановки в помещении от загрязнения и порчи (тщательно закрыть мебель); при необходимости, обезопасить имущество третьих лиц от возможной порчи в процессе выполнения работ по установке оконных конструкций;
  • Осуществить все, предусмотренные настоящим Договором платежи, в размере и порядке, предусмотренном главой 2 настоящего Договора.

4.2. Заказчик вправе:

  • Рассчитывать на то, что результат работы при обычных условиях использования (эксплуатации) безопасен для жизни, здоровья, окружающей среды;
  • Если материал, предоставленный Подрядчиком для выполнения работ имеет механические и /или иные повреждения (брак), Заказчик имеет право потребовать его безвозмездной замены в течение дней с даты обнаружения брака.

4.3. Исполнитель обязуется:

  • Исполнитель обязан принять заявку от Заказчика, рассчитать стоимость заказа;
  • Составить Техническое задание и согласовать его с Заказчиком;
  • Выполнить работы, предусмотренные п.1.1 настоящего Договора в сроки, предусмотренные настоящим Договором, или, в случае указанном в п.3.1, Техническом задание к настоящему Договору.
  • В случае выполнения работ силами Исполнителя, в перечень работ входит:
    • Демонтаж старых конструкций (без сохранения целостности демонтируемых рам и конструкций, вынос демонтированных конструкций и строительного мусора на лестничную клетку). Вынос мусора на мусорную площадку в работу Исполнителя не входит. Исполнитель не несет ответственности за возможные разрушения стен, откосов и др. при проведении работ. Исполнитель приступает к демонтажу только при полном согласии на это Заказчика. Согласие Заказчика подтверждается подписанием настоящего Договора. В противном случае, Заказчик производит демонтаж собственными силами и предоставляет Исполнителю готовый для монтажных работ проем;
    • Монтаж конструкций может быть произведен двумя способами: 1. Стандартный монтаж и 2. Монтаж по ГОСТу 30971-2001. Способ монтажа отражен в Техническом задании.
  • Стандартный монтаж производится с использованием специальных крепежных элементов (монтаж изделий, изоляция монтажной пеной технологических швов по периметру изделий изнутри помещения, регулировка и проверка работоспособности изделий). В стандартный монтаж также входит герметизация внешних швов универсальным герметиком, а в случае, если толщина шва превышает 2 см, производятся штукатурные работы;
  • Монтаж по ГОСТу включает в себя все работы стандартного монтажа и дополнительную герметизацию швов: гидроизоляция (с использованием предварительно сжатой уплотнительной ленты ПСУЛ (компрессионная лента)) и пароизоляция (с использованием изолирующих пенополиуретановых шнуров);

4.4. Исполнитель вправе:

  • Потребовать от Заказчика нахождения по адресу выполнения работ в определенный день и час, согласованный с Заказчиком, для выполнения обязательств по договору, предусмотренных п.1.1 настоящего Договора.

5. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. Приемка работ производится Заказчиком или его доверенным лицом на основании доверенности выданной Заказчиком.

5.2. Товар передается Заказчику на основании Акта сдачи-приемки работ, который подписывается Сторонами на дату передачи результата работ Заказчику.

5.4. В случае не подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ, последний должен указать в письменной форме причины не подписания, в случае отсутствия в письменной форме причин и уклонения от обязательства в принятии работ, работы считаются принятыми Заказчиком.

5.5. В случае, если Заказчик не выполняет условия по оплате работ, предусмотренные главой 2 настоящего Договора, то Заказчик теряет право на гарантийный срок на работы до полного выполнения обязательства по оплате по Договору.

6. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

6.1. Гарантийный срок на работы Стандартного монтажа составляет 1 год с даты подписания Акта сдачи-приемки работ. При выполнении монтажа по ГОСТу (с использованием гидро и пароизоляционных лент) гарантийный срок составляет 3 года. В случае производства работ по изготовлению оконной конструкции – гарантийный срок на стекло не распространяется. По истечении гарантийного срока, Заказчик может заключить с Исполнителем договор на Техническое обслуживание изделий.

6.2. Устранение выявленных Заказчиком недостатков работ, обнаруженных в пределах гарантийного срока, производится в течение рабочих дней с даты письменного обращения в Гарантийный отдел Исполнителя, если иное дополнительно не согласовано Сторонами. Претензии принимаются при предъявлении настоящего Договора. Исполнитель не несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в пределах гарантийного срока, которые появились вследствие неправильной эксплуатации, ремонта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате неправильной установки продукции силами Заказчика и в результате транспортировки, осуществляемой Заказчиком. В случае ухудшения качества результата работ или выхода из строя фурнитуры вследствие нарушения условий их эксплуатации, Заказчик производит ремонт за свой счет.

6.3. По истечении гарантийного срока, а также при выявлении дефектов, образовавшихся вследствие действий Заказчика, не являющихся гарантийным случаем, Исполнитель направляет специалиста для устранения указанных дефектов только при согласовании условий устранений между Сторонами.

6.4. Вызов специалиста оплачивается согласно прайс-листа Исполнителя, действующего в период обращения Заказчика.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И СПОРОВ

7.1. В случае возникновения претензий по Договору они должны быть оформлены в письменной форме и утверждены сторонами.

7.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, Стороны будут стремиться решить в досудебном порядке путем переговоров.

7.3. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством РФ.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. При отказе Заказчика от приемки работ, согласно ст.717 ГК РФ и п.4 453 Заказчик возмещает Исполнителю фактические расходы, произведенные на производство (изготовление) работ, указанных в главе 1 настоящего Договора.

8.3. В случае нарушения срока оплаты работ по настоящему Договору, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере % от стоимости неоплаченного заказа за каждый день просрочки, но не более % от общей стоимости (цены) работ по настоящему Договору.

8.4. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за правильность проведения замера, своевременность изготовления, производства работ.

8.5. Исполнитель не несёт ответственность за действия сотрудников фирмы (монтажники, водители, грузчики и замерщики) без заключения договора Заказчика с Исполнителем.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, обстоятельства которой предусмотрены действующим законодательством РФ и подтверждены документально.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Все приложения, упомянутые в Договоре, являются неотъемлемой его частью.

10.2. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и согласованы Сторонами.

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеющий одинаковую юридическую силу.

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector