+7 (499) 322-30-47  Москва

+7 (812) 385-59-71  Санкт-Петербург

8 (800) 222-34-18  Остальные регионы

Звонок бесплатный!

Договор на изготовление бланков образец 2019 год

ДОГОВОР N ____ на разработку, изготовление и поставку рекламной/сувенирной продукции

__________________, именуем__ в дальнейшем Подрядчик», в лице __________________, действующ__ на основании __________________, с одной стороны, и __________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________, действующ___ на основании __________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Подрядчик принимает на себя обязательство по разработке, изготовлению (далее по тексту — «работы») и поставке рекламной/сувенирной продукции ____________________ (указать наименования продукции) Заказчику партиями в количестве, указанном в заказе на разработку и изготовление каждой партии продукции.

1.2. Работы, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, выполняются в следующем порядке:

1.2.1. Заказчик подает Подрядчику заказ на разработку и изготовление определенной партии рекламной/сувенирной продукции (далее по тексту — «продукция»), содержащий сведения о виде, количестве продукции, сроке выполнения работ и иных существенных условиях.

1.2.2. Стороны составляют и подписывают техническое задание, в котором указывают: вид и количество продукции, подлежащей разработке и изготовлению Подрядчиком, сроки выполнения работ, стоимость работ, сроки и порядок оплаты, а также иные существенные условия по усмотрению Сторон.

1.2.3. После выполнения работ по техническому заданию в полном объеме Сторонами составляется и подписывается акт выполненных работ.

1.3. После выполнения работ, предусмотренных техническим заданием (п. 1.2 настоящего Договора), Подрядчик осуществляет поставку разработанной и изготовленной продукции Заказчику в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Договором.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. В течение _____________ дней с момента подписания Сторонами технического задания (п. 1.2 настоящего Договора) предоставлять Подрядчику логотипы, слайды, тексты,, технические характеристики и другие необходимые для выполнения работ материалы.

2.1.2. Производить приемку результата выполненных работ в порядке, сроки и на условиях, которые установлены настоящим Договором.

2.1.3. По требованию Подрядчика незамедлительно предоставлять ему необходимую информацию, сведения и материалы.

2.1.4. Принимать поставляемую Подрядчиком по настоящему Договору продукцию.

2.1.5. Оплачивать цену договора в размере, порядке и сроки, которые установлены настоящим Договором и соответствующим техническим заданием.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.2.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора в случае, если Подрядчик не приступает к исполнению своих обязанностей в сроки, установленные настоящим Договором и соответствующим техническим заданием, либо выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.

2.2.3. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1. Разработать и изготовить продукцию в соответствии с условиями технического задания к настоящим Договором и передать ее в собственность Заказчика.

2.3.2. Выполнять работы с надлежащим качеством и в установленные настоящим Договором и соответствующим техническим заданием сроки.

2.3.3. При выполнении работ руководствоваться указаниями Заказчика.

2.3.4. Осуществить поставку продукции Заказчику по адресу, указанному в разделе 10 настоящего Договора.

2.4. Подрядчик вправе:

2.4.1. Не приступать к выполнению работ, а начатые работы приостановить в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательства, установленного п. 2.1.1 настоящего Договора.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена договора (цена выполнения работ по разработке и изготовлению соответствующей партии продукции, а также цена поставки такой партии продукции Заказчику), а также порядок ее оплаты устанавливаются Сторонами в соответствующих технических заданиях.

3.2. Оплата цены договора производится в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.3. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.4. После выполнения работ по каждому техническому заданию Сторонами производится сверка взаимных расчетов, в результате которой оформляется соответствующий акт.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ. ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ

4.1. В течение _____________ дней с момента подписания Сторонами технического задания (п. 1.2.2 настоящего Договора) Подрядчик представляет на утверждение Заказчика разработанные макеты продукции.

4.2. Заказчик обязуется в срок не позднее ______________________ дней с момента получения макетов рассмотреть их и утвердить либо предоставить Подрядчику свои замечания и срок для устранения таких замечаний.

После устранения замечаний Подрядчик повторно представляет на утверждение Заказчику макеты продукции. Согласование производится в установленные настоящим пунктом сроки и порядке.

Права Заказчика в случае неустранения Подрядчиком замечаний в установленный срок определяются п. 2.2.3 настоящего Договора.

4.3. После согласования макета продукции Подрядчик выполняет работы по изготовлению продукции в срок, установленный техническим заданием к настоящему Договору.

4.4. По окончании изготовления продукции Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности продукции к отгрузке.

4.5. В срок, установленный соответствующим техническим заданием, Подрядчик доставляет продукцию Заказчику по адресу, установленному в разделе 10 настоящего Договора.

4.6. Одновременно с продукцией Заказчику передается акт выполненных работ в двух экземплярах, а также товаросопроводительные документы на продукцию.

4.7. Заказчик обязуется в течение _______________________ дней после получения акта выполненных работ подписать его или представить Подрядчику мотивированный отказ от его подписания в письменном виде с указанием всех претензий к поставленной продукции.

4.8. В случае если в установленный п. 4.7 настоящего Договора срок от Заказчика не поступит подписанный акт выполненных работ либо мотивированный отказ от его подписания, акт выполненных работ считается подписанным, а работы выполненными надлежащим образом на ________________ день с момента получения акта Заказчиком.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Неисполнение каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим Договором, влечет за собой возможность применения штрафных санкций, подлежащих выплате виновной Стороной.

5.2. В случае нарушения срока поставки продукции, установленного техническим заданием, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере ___% от цены партии продукции, определенной в соответствующем техническом задании, за каждый день просрочки.

5.3. В случае нарушения срока оплаты цены договора, установленного техническим заданием, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере ___% от не оплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

5.4. В случае обнаружения Заказчиком продукции, не соответствующей утвержденному макету, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика:

— соразмерного уменьшения цены договора;

— безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

— возмещения своих расходов на устранение недостатков (п. 2.2.3 настоящего Договора), а в случае, если недостатки не будут устранены Подрядчиком в разумный срок, отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, таких, как военные действия, забастовки, пожары, стихийные бедствия, революции и иные обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, сроки, предусмотренные настоящим Договором для исполнения соответствующих обязательств, отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства или их последствия.

6.3. О наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, Стороны извещают друг друга немедленно. При этом Сторона, для которой наступили подобные обстоятельства, обязана предоставить другой Стороне подтверждение соответствующего органа.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Стороны будут стремиться разрешать все разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, путем переговоров и консультаций.

Это интересно:  Договор аренды оргтехники образец 2019 год

7.2. Если указанные разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «___»_____________ ___ г.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Переписка Сторон (обмен документами, сообщениями) производится по факсу с незамедлительным направлением соответствующей Стороной подлинников документов, сообщений другой Стороне заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников документов, сообщений представителю другой Стороны.

Документы, сообщения, полученные по факсу, считаются действительными до момента получения Сторонами подлинников таких документов, сообщений.

Документы, сообщения направляются по номеру факса, указанному в разделе 10 настоящего Договора.

Документы, сообщения считаются направленными по факсу надлежащим образом при условии сообщения представителем другой Стороны номера входящего документа.

9.2. Настоящий Договор регулирует отношения по выполнению Подрядчиком работ по разработке и изготовлению продукции для Заказчика и отношения по поставке продукции Заказчику (смешанный договор).

Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

9.4. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга о перемене своего местонахождения и/или почтовых адресов, платежных реквизитов.

9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Бланки: Договор на изготовление печатной продукции

ДОГОВОР
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ № _____

г.________________ «___» _______________ 20___ г.

_____________________________ в лице _____________________________________,

(наименование юридического лица) (должность, Ф.И.О.)

действующ___ на основании ______________________________, именуем__ в дальнейшем

(Устава, доверенности — ее № и дата)

Заказчик, с одной стороны, и ____________________________________________ в лице

(наименование юридического лица)

_______________________, действующ___ на основании ____________________________,

(должность, Ф.И.О.) (Устава, доверенности — ее № и дата)

именуем__ в дальнейшем Исполнитель, на основании лицензии Министерства информации Республики Беларусь на право осуществления издательской деятельности от «__» _________ 20__ г. № ___________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить комплекс работ по изготовлению печатной продукции и передать готовую печатную продукцию в собственность Заказчика. В свою очередь Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и произвести их оплату в соответствии с условиями настоящего договора и технического задания.

1.2. Наименование печатной продукции, тираж и характеристики печатной продукции, сроки изготовления печатной продукции, сроки сдачи-приемки работ, а также перечень материалов, передаваемых Заказчиком Исполнителю для выполнения работ, количество экземпляров печатной продукции, подлежащих обязательной рассылке, распределение тиража печатной продукции и цели ее приобретения определяются в техническом задании Заказчика. Техническое задание согласовывается с Исполнителем и оформляется в виде приложения к настоящему договору.

1.3. Комплекс работ по изготовлению печатной продукции включает в себя выполнение следующих действий:

1.3.1. редакционно-издательская подготовка оригинал-макета:

— литературное редактирование, вычитка и корректура авторского материала, набор, разработка дизайна текстового блока и шаблона для верстки;

— редакционно-техническая подготовка и изготовление оригинал-макета (верстка материала; корректура верстки; внесение правок в материал после корректуры; сверка оригинал-макета с рабочими вариантами материалов; проставление выходных сведений);

1.3.2. разработка дизайна обложки печатной продукции;

1.3.3. изготовление полиграфически оформленного тиража печатной продукции;

1.3.4. доставка тиража печатной продукции со склада типографии до места нахождения Исполнителя.

1.4. Все расходы по выполнению работ в соответствии с настоящим договором оплачиваются Заказчиком.

1.5. По факту исполнения обязательств по договору не позднее _________ календарных дней с момента окончания работ стороны составляют акт сдачи-приемки выполненных работ, подписываемый сторонами в двух экземплярах.

1.6. Печатная продукция передается Заказчику по накладной самовывозом.

2. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Выполнить работы в соответствии с условиями технического задания Заказчика.

2.1.2. Согласовывать оригинал-макет печатной продукции и дизайн обложки печатной продукции с Заказчиком.

2.1.3. Обеспечить надлежащее качество печатной продукции. Ошибки, допущенные Исполнителем при подготовке оригинал-макета по его вине, исправляются за счет Исполнителя в сроки, согласованные сторонами в акте о недостатках работ. Печатная продукция, имеющая дефекты печати и иные недостатки, может быть принята, а стоимость выполненных работ — уменьшена, о чем стороны должны прийти к соглашению в акте о недостатках работ.

2.1.4. Обеспечить осуществление обязательной рассылки экземпляров печатной продукции в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь. Обязательная рассылка экземпляров печатной продукции осуществляется за счет Заказчика.

2.1.5. Передать тираж печатной продукции Заказчику в сроки, согласованные в техническом задании Заказчика. Исполнитель передает Заказчику количество единиц печатной продукции, равное согласованному сторонами в техническом задании тиражу, за исключением количества экземпляров, подлежащих обязательной рассылке.

2.1.6. Предоставить отчет о расходах бумаги в случае, если печатная продукция изготавливается на бумаге Заказчика, вместе с актом сдачи-приемки выполненных работ.

2.1.7. Возвратить остатки неиспользованной бумаги и иных материалов, предоставленных Заказчиком для изготовления печатной продукции.

2.1.8. При предоставлении Заказчиком документа об утверждении к изданию печатной продукции с грифом Министерства образования Республики Беларусь перенести данный гриф на титульный лист печатной продукции.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Представить текст книги в электронном виде, материалы, указанные в техническом задании, а также необходимую информацию для ее указания в выходных сведениях в течение _______ календарных дней с момента согласования и подписания технического задания Исполнителем.

2.2.2. Согласовать оригинал-макет печатной продукции в течение ______ календарных дней с момента его предоставления Исполнителем на согласование.

2.2.3. Оплатить работы в соответствии с условиями настоящего договора.

2.2.4. Принять работу, выполненную Исполнителем, в согласованные сторонами сроки. Заказчик имеет право отказаться от приемки печатной продукции в случае наличия в экземплярах дефектов технического и художественного характера, ошибок и неточностей в тексте и потребовать их исправления. Об отступлениях от условий настоящего договора и иных недостатках в работе, которые были обнаружены Заказчиком после приемки печатной продукции, Заказчик обязан сообщить Исполнителю немедленно при их обнаружении. В перечисленных случаях стороны должны составлять акт о недостатках, в котором отражают содержание недостатков, порядок и сроки их устранения.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Исполнитель обязуется выполнять работы по изготовлению печатной продукции в срок, указанный в техническом задании.

3.2. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательств, предусмотренных подпунктом 2.2.1 настоящего договора, срок изготовления печатной продукции Исполнителем увеличивается на количество дней просрочки.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Работы по изготовлению печатной продукции осуществляются по ценам, указанным в прейскуранте Исполнителя. В случае осуществления расчетов по ценам, отличным от прейскурантных, стоимость работ согласовывается Исполнителем и Заказчиком в протоколе согласования цены, который является неотъемлемой частью настоящего договора.

4.2. Оплата стоимости работ осуществляется Заказчиком в течение _______ банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Заказчик гарантирует, что он является обладателем исключительных имущественных прав на использование материалов, передаваемых Исполнителю для изготовления печатной продукции, а также что передаваемые Исполнителю материалы не является контрафактными. В случае предъявления претензий к Исполнителю со стороны авторов (правообладателей) и (или) третьих лиц по вопросам использования авторских и смежных прав, в т.ч. по вопросам выплаты вознаграждения, Заказчик регулирует данные вопросы самостоятельно и несет расходы по предъявленным исковым требованиям со стороны авторов (правообладателей) и (или) третьих лиц.

Это интересно:  Договор аренды газового оборудования образец 2019 год

5.2. Исполнитель гарантирует Заказчику, что использование объектов интеллектуальной собственности (объектов авторского права, товарных знаков и т.д.) при разработке дизайна обложки и оригинал-макета печатной продукции не будет нарушать какие-либо исключительные права третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности.

5.3. В случае предъявления Заказчику со стороны третьих лиц требований в связи с тем, что печатная продукция, изготовленная Исполнителем на основании разработанного им оригинал-макета, является нарушением прав на объекты интеллектуальной собственности, Исполнитель возмещает Заказчику понесенные убытки в связи с заявленными требованиями.

5.4. По настоящему договору Исполнитель уступает Заказчику следующие имущественные права на обложку печатной продукции:

— право на воспроизведение;

— право на сообщение в какой-либо форме или каким-либо способом неопределенному кругу лиц;

— право на распространение;

— право на импорт;

— право на публичное использование и демонстрацию в информационных, рекламных и прочих целях.

5.5. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.

5.6. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и заключен на неопределенный срок.

5.7. Настоящий договор, подписанный обеими сторонами, составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

5.8. Дополнительные соглашения и приложения к настоящему договору, подписанные обеими сторонами, являются неотъемлемой его частью.

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Наименование: ___________________
Адрес: __________________________
_________________________________
Банковские реквизиты: ___________
_________________________________
УНП _____________ ОКПО __________
Тел.(факс): _____________________

Исполнитель:
________________________
М.П. ЗАКАЗЧИК

Наименование: ___________________
Адрес: __________________________
_________________________________
Банковские реквизиты: ___________
_________________________________
УНП _____________ ОКПО __________
Тел.(факс): _____________________

Договор заказа на изготовление печатной продукции

Договор заказа на изготовление печатной продукции

город _________________ » ___ » ____________ 200 __ г.

ООО » __________________ «, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя ООО _________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО » _________________ «, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора __________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» обязуется отпечатать журналы, технические характеристики которых приведены в спецификации издания в Приложении N 1.

II. Права и обязанности сторон

2.1. Права и обязанности Заказчика:

2.1.1. Предоставить Исполнителю диапозитивы, оригинал-макет и цветопробные оттиски обложки, необходимые для печати журналов, в сроки, установленные в Приложении N 2.

2.1.2. Заказчик обязуется оплатить печать очередного номера журнала в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.1.3. По акту сдачи-приемки принять у Исполнителя отпечатанный номер журнала в течение трех дней с момента уведомления Заказчика о выполнении работ по настоящему Договору.

2.1.4. Своевременно поставить в известность Исполнителя обо всех не зависящих от Заказчика обстоятельствах, влияющих на сроки выполнения изготовления журнала, но не позднее _____ дней до начала печати очередного номера журнала.

2.1.5. Своевременно представить Исполнителю изменения тиражей очередных номеров журналов, но не позднее чем за _____ до начала печати очередного номера журнала.

2.1.6. Обеспечить вывоз отпечатанного журнала в течение _____ после уведомления о готовности тиража.

2.2. Права и обязанности Исполнителя:

2.2.1. Обеспечить печать журналов в согласованные сроки, предусмотренные графиком работ (Приложение N 2), и необходимое качество печати.

2.2.2. Проверить сдаваемые диапозитивы на соответствие требованиям технологии печати и техническим возможностям типографии.

2.2.3. Немедленно поставить в известность Заказчика обо всех не зависящих от Исполнителя обстоятельствах, влияющих на сроки печати очередного номера журнала.

2.2.4. Известить Заказчика о сроках готовности и вывоза очередного номера журнала.

2.2.5. В случае нарушения Заказчиком сроков передачи материалов, в соответствии с п. 2.1.1, необходимых для выполнения работ, оговоренных в Приложении N 2 настоящего договора, новый срок печати очередного номера журнала согласовывается с Исполнителем, исходя из его реальных возможностей по выполнению договорных обязательств.

2.2.6. Исполнитель осуществляет рассылку бесплатных обязательных экземпляров журналов каждого наименования в количестве _____ экз. в Российскую книжную палату.

2.2.7. Имеет право на соразмерное кратное отдаление срока печати в случае: отсутствия предоплаты, нарушения сроков предоставления материалов, существенного увеличения тиража, красочности и объема издания.

III. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Базовая стоимость печати журналов приведена в Приложении N 1 настоящего договора.

3.2. Основанием для оплаты являются счета, выставляемые Исполнителем по техническим характеристикам журнала, указанным в гарантийном письме Заказчика.

3.3. Заказчик производит оплату счета в течение _____ банковских дней с момента его выставления переводом на расчетный счет Исполнителя. Оплата производится безналичным платежом на расчетный счет Исполнителя.

IV. Приемка готовой продукции

4.1. Качество сдаваемого тиража очередного номера журнала должно соответствовать требованиям отраслевых стандартов ОСТ 29.90-83, ОСТ 29.33-98, ОСТ 45.18-86.

4.2. Качество и количество сдаваемого тиража журнала проверяется согласно Инструкции N П-7 от 25.04.66 г. «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству».

4.3. Вывоз отпечатанного журнала осуществляется транспортом Заказчика.

4.4. Приемка сдаваемого журнала осуществляется на складе Исполнителя в присутствии представителей обеих заинтересованных сторон. При приемке соблюдаются следующие требования:

— при приемке по количеству и качеству: проверяется не менее _____ экз. от всего тиража. В случае обнаружения бракованных экземпляров весь тираж журнала возвращается на сортировку и повторный контроль. В случае отсутствия у Заказчика возможности произвести приемку, Исполнитель после отгрузки тиража журнала претензии по качеству принимает только при наличии конкретных бракованных экземпляров журнала, которые подлежат замене на качественные экземпляры. В случае невозможности замены возможен перерасчет стоимости печати очередного номера журнала.

4.5. Все претензии по качеству рассматриваются и принимаются Исполнителем от Заказчика не позднее _____ месяцев со дня выпуска журнала (при условии надлежащего хранения тиража). Исполнитель не принимает претензий от отделений связи и экспедирующих организаций за недостачу в стандартных пачках.

5.1. Условия настоящего Договора и Приложения к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

5.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного договора и приложений к нему.

VI. Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.3. Все споры и разногласия между сторонами решаются путем переговоров, а при недостижении согласия и отклонении претензий — в арбитражном суде.

VII. Срок действия договора и прочие условия

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до _____. Сторона, желающая продлить настоящий Договор, предоставляет за месяц до истечения срока действия Договора письменное предложение о продлении. В течение _____ со дня утверждения согласия о продлении настоящего Договора Заказчиком составляется график работ (Приложение N 2) на следующий год.

7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.3. Одностороннее расторжение настоящего Договора возможно в случае существенного нарушения условий договора одной из сторон. Существенными нарушениями условий настоящего Договора для Заказчика являются несоблюдение условий п.п. 2.2.1 и несоответствие качества печати установленным требованиям стандартов (п. 4.1), а для Исполнителя — п. 2.1.2.

Это интересно:  Договор на оКазание услуг получения лицензии мчс 2019 год

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору, подписанные уполномоченными на то представителями сторон, являются неотъемлемой частью Договора.

7.5. Приложения N 1 и N 2 являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из сторон, причем оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

8.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, военные действия всех видов и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

8.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств. Уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в договоре, и заверяется передающим отделением связи.

IX. Юридические адреса и реквизиты сторон:

ООО » __________________» ООО » ____________________»

Образец заключаемого типового договора

г. Москва «__»__________ 2017 г.

ООО “РПФ НИК”, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Кожокару В.В., действующего на основании Устава, и ___________________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________________________, действующего на основании ___________________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по изготовлению печатной продукции в соответствии с заданиями, предоставляемыми Заказчиком.

1.2. Вид печатной продукции, характеристики, стоимость и сроки выполнения определяются Дополнительными соглашениями Сторон, которые являются неотъемлемыми частями настоящего договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Предоставлять Исполнителю все необходимые информационные материалы для изготовления заказа.

2.1.2. Утвердить оригинал-макет и цветопробу в течение 3 дней после предоставления их Исполнителем для утверждения, либо предоставить мотивированный отказ.

2.1.3. Производить оплату работ Исполнителя в сроки и порядке, предусмотренными настоящим Договором.

2.1.4. Принимать соответствующие партии продукции, изготовленной Исполнителем, в соответствии с условиями настоящего Договора, согласно товарным накладным.

2.2. Исполнитель обязан:

2.2.1. Подготовить и предоставить на утверждение Заказчика, в зависимости от вида продукции, ее эскизы, оригинал-макеты, цветопробы или образцы изделий в соответствии с заданием.

2.2.2. Изготовить полный тираж продукции из своих материалов.

2.2.3. Гарантировать качество продукции, в соответствии с утвержденными Заказчиком эскизами, оригинал-макетами, цветопробами или образами изделий.

2.2.4. В случае предоставления официальных претензий по качеству и количеству продукции, Исполнитель обязуется за свой счет исправить, заменить некачественную продукцию или компенсировать затраты необходимые для устранения претензий.

2.2.5. Исполнитель обязуется предоставить готовую продукцию в срок оговоренный в Дополнительном соглашениии.

2.3 Документом, подтверждающим сдачу продукции Заказчику является товарная накладная, подписанная обеими сторонами. После подписания товарной накладной изготовленная продукция переходит в собственность к Заказчику.

В случае если стороны отказались от исполнения настоящего договора, Исполнитель возвращает Заказчику полученную сумму предоплаты в течение 3 дней со дня истребования Заказчиком. Если Исполнитель выполнил работу частично, он возвращает Заказчику полученную сумму предоплаты за вычетом стоимости продукции произведенной и принятой по товарным накладным.

2.4 В случае нарушения Исполнителем сроков поставки, последний оплачивает Заказчику пеню в размере 0,01% от стоимости недопоставленной продукции за каждый день просрочки.

2.5 За каждый просроченный день оплаты Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 0,01% от суммы счета за каждый день просрочки.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ, выполняемых Исполнителем, определяется на основании соответствующего выставленного Исполнителем счета на оплату.

3.2. Оплата выполняемых Исполнителем работ осуществляется Заказчиком на основании соответствующего выставленного Исполнителем счёта на оплату, в течение 3 (трёх) банковских дней с дня выставления счета.

3.3. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях в безналичной форме платежными поручениями. Датой оплаты является зачисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.4. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику накладную и счет-фактуру.

3.5. В случаях, когда по условиям настоящего Договора предусматривается оплата денежных средств на условиях предварительной оплаты или на условиях отсрочки (рассрочки) платежа, законные проценты на сумму, подлежащую оплате, за период пользования денежными средствами в соответствии со ст.317.1 не начисляются.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного года.

4.2. В случае если ни одна из сторон за две недели до момента прекращения действия Договора не уведомит другую сторону о своем желании не продлевать срок действия Договора, он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.

4.3. Истечение срока действия Договора не является основанием для прекращения выполнения Сторонами своих обязательств, возникших до момента истечения срока действия Договора.

5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Расторжение Договора возможно по соглашению сторон, при этом Заказчик оплачивает работы, фактически выполненные Исполнителем на основании предоставленного им отчета.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из Сторон с предварительным уведомлением другой Стороны не менее чем за 1 (один) месяц до предполагаемой даты расторжения Договора.

5.3. Работы по настоящему Договору могут быть приостановлены на основании соглашения сторон, являющегося неотъемлемой частью Договора.

6. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются возникшие после заключения настоящего Договора независящие от воли сторон обстоятельства, создающие объективную невозможность для сторон выполнять полностью или частично возложенные на них обязательства по настоящему Договору:

— военные действия и внутриполитические конфликты;

— неправомерные действия третьих лиц;

— действия государственных органов, влияющие на предмет Договора;

6.2. Действие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается стороной, которая не выполнила своих обязательств по Договору, путем представления свидетельства компетентного органа государственной власти.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

7.2. Все споры, которые могут возникнуть в результате выполнения сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Договором, должны решаться путем переговоров. В случае если стороны не пришли к соглашению, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу для выполнения сторонами, если они составлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

7.4. С момента подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по предмету настоящего Договора теряют силу.

Статья написана по материалам сайтов: www.busel.org, dogovor-blank.ru, www.nikprint.ru.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector