+7 (499) 322-30-47  Москва

+7 (812) 385-59-71  Санкт-Петербург

8 (800) 222-34-18  Остальные регионы

Звонок бесплатный!

Договор на аварийные работы образец 2019 год

Образец документа:

Договор N _____ на выполнение работ по участию в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ

___________________, именуем__ в дальнейшем Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и ___________________ паспортные данные: ___________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя выполнение следующих работ и оказание следующих услуг по профилактике и (или) тушению пожаров, а также аварийно-спасательных работ:

1.1.1. Работы и услуги по профилактике пожаров:

— ____________________________ с периодичностью _______________;

— ____________________________ с периодичностью _______________.

1.1.2. Работы по тушению пожаров, а также аварийно-спасательные работы:

— спасение людей и имущества при пожарах;

— оказание первой помощи пострадавшим;

— проведение иных необходимых аварийно-спасательных работ;

— _______________________________________ по мере необходимости.

1.2. Работы, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, Исполнитель обязуется выполнять в следующие сроки:

— работы, указанные в п. 1.1.1, — ___________________ с «___»__________ ___ г. по «___»__________ ___ г.;

— работы, указанные в п. 1.1.2, — по мере возникновения необходимости. При этом Исполнитель обязуется явиться к месту проведения работ в течение _________ с момента получения вызова, направленного Заказчиком или в установленном им порядке.

2. Стоимость работ и порядок расчета

2.1. За выполненную согласно настоящему Договору работу Заказчик выплачивает Исполнителю компенсацию в размере _____ (__________) рублей (вариант: из расчета _____ (__________) рублей за _________________________).

2.2. Выплата компенсации за выполненную работу осуществляется Заказчиком путем перечисления на счет Исполнителя суммы компенсации не позднее чем через _____ дней с даты выполнения работ.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Предоставить Исполнителю необходимую информацию для проведения вышеуказанных работ.

3.1.2. Своевременно информировать Исполнителя о необходимости его привлечения к выполнению работ, предусмотренных п. 1.1.2 настоящего Договора, а также о месте проведения работ.

3.1.3. Выплатить Исполнителю компенсацию в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.1.4. Предоставить Исполнителю все инструменты, оборудование и материалы, а также средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору.

3.2. Исполнитель обязан:

3.2.1. Обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в объеме, предусмотренном программой первоначальной и последующей профессиональной подготовки добровольных пожарных.

3.2.2. Во время несения службы (дежурства) в соответствии с графиком дежурства прибывать к месту вызова при получении сообщения о пожаре или о чрезвычайной ситуации, участвовать в тушении пожара и проведении аварийно-спасательных работ и оказывать первую помощь пострадавшим.

3.2.3. Нести службу (дежурство) в соответствии с графиком дежурства, согласованным с руководителем организации по месту работы или учебы Исполнителя, в случае включения Исполнителя в указанный график дежурства в рабочее или учебное время и утвержденным соответственно Заказчиком.

3.2.4. Соблюдать установленный порядок несения службы (дежурства) в расположении Заказчика, дисциплину и правила охраны труда в пожарной охране.

3.2.5. Содержать в исправном состоянии снаряжение пожарных, пожарный инструмент, средства индивидуальной защиты пожарных и пожарное оборудование.

3.2.6. Выполнять законные распоряжения Заказчика и руководителя тушения пожара.

3.2.7. Выполнить предусмотренные п. 1.1.1 настоящего Договора работы в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

3.2.8. Выполнять предусмотренные п. 1.1.2 настоящего Договора работы в оптимальные сроки для работ такого рода с учетом фактических обстоятельств.

3.2.9. По требованию Заказчика сообщать о ходе выполнения работ.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за передачу информации третьим лицам по работам в рамках настоящего Договора.

4.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.3. Исполнитель несет ответственность за умышленную необоснованную с учетом фактических обстоятельств порчу имущества Заказчика в соответствии с действующим законодательством.

5. Порядок разрешения споров сторон

5.1. В случае возникновения разногласий между сторонами по исполнению настоящего Договора споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Сроки действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «___»___________ ___ г.

Договор на аварийное обслуживание.

ДОГОВОР НА АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №___________ г. Санкт — Петербург

____ _____ 2019 года ______________________________________________ в лице _______________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО «ПрофМастер» в лице генерального директора Брилинского Леонида Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется оказывать услуги, указанные в пункте 1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить их.1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство осуществлять аварийное обслуживание внутренних электрических, тепловых и водопроводно-канализационных сетей, расположенных в жилых домах согласно адресного списка, указанного в Приложении №1.Общая площадь: ________кв. м. Состав и предельные сроки устранения неисправностей при проведении аварийного обслуживания зданий Заказчика приведены в Приложении № 2.1.3. Выполнение работ по настоящему договору осуществляется Подрядчиком в период с 18.00 до 9.00 в рабочие дни, круглосуточно в выходные и праздничные дни.

Это интересно:  Возражения на протокол разногласий к договору образец 2019 год

3. Прием заявок и сроки выполнения работ3.1. Подрядчик выполняет работы по аварийно-техническому обслуживанию на основании настоящего договора и заявок Заказчика в аварийно-диспетчерскую службу Подрядчика.3.2. Подрядчик ведет журнал приема заявок, в котором обязательно отражаются время поступления заявки, содержание заявки, от кого поступила заявка, другая необходимая информация.3.3. В случае внедрения Заказчиком автоматизированной системы сбора и обработки заявок от населения, установить на рабочее место диспетчерской службы Подрядчика аналогичное программное обеспечение.3.4. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ немедленно по получении заявки и выполнить работы надлежащим образом в кратчайшие сроки.3.5. Предельные сроки устранения Подрядчиком неисправностей установлены в Приложении № 2.3.6. Стороны договорились о следующем порядке представления и приема по телефону заявок:- ответственный сотрудник диспетчерской службы Заказчика по телефону и/или факсу передает заявку на выполнение работ Подрядчику, сообщает свою фамилию (реквизиты лица, подавшего заявку, позволяющие его идентифицировать);- ответственный сотрудник Подрядчика подтверждает принятие заявки, а также сообщает свою фамилию (реквизиты лица, принявшего заявку, позволяющие его идентифицировать), время принятия заявки и номер заявки.3.7. Заявки на выполнение работ подаются Подрядчику диспетчерской службой Заказчика.

5. Ответственность сторон 5.1. Стороны несут ответственность по условиям настоящего договора в соответствии с действующим законодательством, при этом вина является необходимым основанием ответственности.5.2. Заказчик несёт ответственность за последствия несанкционированного проникновения или вмешательства в инженерные сети здания.5.3. Подрядчик несёт ответственность за:- ущерб причиненный имуществу Заказчика или третьим лицам в случае несвоевременного прибытия (более 45 минут) для ликвидации аварийной ситуации в пределах стоимости договора;- ущерб нанесенный имуществу Заказчика или имуществу третьих лиц в результате неквалифицированных действий сотрудников аварийной бригады;- за охрану труда и соблюдение техники безопасности сотрудников.5.4. Подрядчик не несёт ответственность за:-техническое состояние строительных конструкций и инженерных сетей;-оборудование здания, не прошедшее капитальный ремонт или замену в сроки, регламентируемые нормативными актами;-невыполнение или некачественное и несогласованное выполнение работ третьими лицами;-последствия аварии в случае несвоевременного обращения в аварийную службу или не предоставления доступа в аварийное помещение;-установку оборудования, не предусмотренную проектом строительства или выполненную без согласования с соответствующими организациями, обслуживающими Заказчика (ГУП «Водоканал СПб», ЗАО «Петроэлектросбыт» и др.);-повреждения частей здания, инженерно-технических систем, придомовой территории, причинённые собственниками или иными третьими лицами;-наличие препятствий, не позволяющих Подрядчику выполнять свои договорные обязанности.5.5. Подрядчик не несет материальной ответственности за убытки, возникшие за пределами его эксплуатационной ответственности за инженерные сети (Приложение № 3):· для систем водопровода – от наружного фланца вводной задвижки до отсекающего вентиля в помещениях собственников включительно;· для систем канализации – от смотрового колодца, к которому присоединены устройства отвода стоков, до присоединения абонента к коммунальной канализационной сети;· для систем теплоснабжения – от первого фланца вводной домовой задвижки №1 на прямом трубопроводе до присоединения отопительных приборов в помещениях собственников и до второго фланца вводной домовой задвижки №2 на обратном трубопроводе;· для электросетей – от домовых (отводящих) контактов разъединительного устройства ГРЩ до отсекающего устройства (автоматического выключателя) помещений домовладельцев.5.6. Стороны не несут ответственности за невыполнение своих обязательств по договору вследствие форс-мажорных обстоятельств: стихийных явлений природы, забастовок, вооружённых конфликтов, террористических актов.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путём проведения переговоров между сторонами.7.2. Если споры не урегулированы в ходе переговоров, они передаются на рассмотрениеАрбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу с ________________ и действует до полного взаиморасчёта сторон.8.2. Срок окончания обслуживания по договору –____________________________________.8.3. Договор считается продлённым на очередной год, если ни одна сторона не заявит в письменной форме о его прекращении за один месяц до окончания срока обслуживания по договору.

9. Прочие условия
9.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, хранящихся у каждой из сторон.9.2. Любые изменения в договоре оформляются дополнительным соглашением в письменном виде.
10. Приложения
10.1. Адресный список жилых домов –
Приложение №1.10.2. Перечень работ и предельные сроки устранения неисправностей по аварийно-диспетчерскому обслуживанию зданий –
Приложение № 2.10.3. Акт разграничения зон ответственности за состояние инженерного оборудования между Заказчиком и Подрядчиком –
Приложение № 3.10.4. Протокол согласования договорной цены –
Приложение № 4.10.5. Форма Акта выполненных работ

11. Юридические адреса и подписи сторон

Договор на устранение аварийных ситуаций систем теплоснабжения, водопровода, канализации и энергоснабжения

на устранение аварийных ситуаций систем теплоснабжения,

г. Брянск «__» ____________ 2012г.

МУП «Жилспецсервис» г. Брянска, в лице и. о. директора Иванова Андрея Геннадьевича., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и________________________________________________________________________ , в лице ____________________________________________________________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. «Заказчик»» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательство по
устранению аварийных ситуаций, возникающих в процессе эксплуатации «Заказчиком»
инженерных коммуникаций (теплоснабжение, водопровод, канализация, энергоснабжение) в соответствии с Приложением № 1 на объектах, находящихся в ведении и на балансе «Заказчика»), согласно прилагаемого к договору списку объектов (Приложение к договору)

Это интересно:  Договор подряда статья нк рф 255 пункт 2019 год

1.2.Устранение аварийных ситуаций осуществляется «Исполнителем» силами аварийно-ремонтной службы по заявке «Заказчика».

1.3 «Заказчик» обязуется принять и оплатить договорные работы в объеме и на условиях, описанных в настоящем договоре и Приложении № 1 к нему.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН.

2.1. «Заказчик» обязуется:

2.1.1. Предоставлять «Исполнителю» письменную, надлежаще оформленную
заявку на устранение аварийной ситуации, с указанием в ней адреса аварийного объекта,
даты, времени и характера возникновения аварийной ситуации или устную заявку.

2.1.2. Обеспечить «Исполнителю» и его аварийно-ремонтной службе в любое время суток возможность подъезда и/или беспрепятственный доступ на свой объект для устранения аварийной ситуации.

2.1.3. Обеспечить место выполнения работ электроосвещением, предупредительными знаками и табличками, при необходимостиустанавливать ограждения.

2.1.4. Организовать на месте выполнения работ встречу аварийно-ремонтной службы «Исполнителя» представителем «Заказчика», зафиксировать письменно факт устранения аварийной ситуации. Одинэкземпляр письменного документа об устранении аварийной ситуации, с указанием в нем даты, времени и характера устраненной аварийной ситуации на объекте, подписанный и скрепленный печатью «Заказчика», представляется «Исполнителю» в течение двух календарных дней после устранения аварийной ситуации.

2.1.5. Назначить приказом по учреждению ответственное лицо, отвечающее за исполнение п.2.1.2. настоящего договора, а также исполняющего его обязанности в случае его отсутствия (отпуск, командировка, болезнь и т. д.).

2.1.6. Извещать «Исполнителя» в случае изменения места нахождения «Заказчика»,
его контактных телефонов и телефонов ответственного лица.

2.2. «Заказчик» имеет право:

2.2.1. Вызывать аварийно-ремонтную службу круглосуточно.

2.2.2. Контролировать качество выполняемых работ.

2.3. «Исполнитель» обязуется:

2.3.2. Локализовать и устранять аварийные ситуации, возникающие на объектах «Заказчика» своевременно.

2.3.3. Извещать «Заказчика» в случае изменения места нахождения «Исполнителя», его контактных телефонов, банковских реквизитов и телефонов ответственного лица.

2.4. «Исполнитель» имеет право:

2.4.1. Производить временное отключение объектов «Заказчика» от
водоснабжения, тепло — и электроснабжения, отдельных строений, секций или стояков для
устранения аварийных ситуаций.

2.4.2. Требовать от «Заказчика» свободного доступа его аварийно-ремонтной
службе в любое время суток к объектам производства работ (подвал, чердак, водомерный
узел, электрощитовая, теплопункт и т. д.)

2.4.3. При получении заявки об аварии на внешних инженерных сетях передавать заявки об устранении аварии в эксплуатационные службы. При получении заявки об устранении аварии, произошедшей в здании, направлять аварийно-ремонтную бригаду.

2.4.4. Пересматривать размер оплаты за обслуживание в одностороннем порядке в связи с изменением цен на материалы и повышением минимальной тарифной ставки с последующим уведомлением «Заказчика» в письменной форме.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. «Заказчик» обязуется оплачивать «Исполнителю» каждый час работы в размере:

_______________________________(Часом работы считается время от момента выезда аварийной службы с производственной базы до момента возвращения)

3.2. В случае не обнаружения аварийной ситуации при выезде аварийной бригады на обслуживаемый объект, стоимость выезда оплачивается в размере 50% от установленной суммы по оплате за выезд аварийной бригады.

3.3. Основным документом на оплату за вызов является счет-фактура, которую «Заказчик» забирает у «Исполнителя» под роспись в течение двух календарных дней после устранения аварийной ситуации, для проведения оплаты в размере стоимости выполненных работ.

3.4. «Заказчик» производит «Исполнителю» оплату за устранение аварийной
ситуации путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» в
течение следующего месяца. .

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

4.1. Стороны несут ответственность по договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. Сторона, нарушившая условия настоящего договора, обязана возместить убытки другой стороне.

5.1. В случае возникновения споров между Сторонами по вопросам,
предусмотренным настоящим договором, его толкованием, исполнением, прекращением
либо аннулированием, их разрешение производится посредством переговоров между
Сторонами.

5.2. Стороны согласны с тем, что в случае возникновения у них вопросов, не урегулированных настоящим договором, они будут руководствоваться соответствующими нормами действующего законодательства.

5.3. В случае невозможности разрешения споров Сторон, предусмотренных п.7.1. настоящего договора путем переговоров, они должны разрешаться в Арбитражном суде.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

6.2. В случае, если указанные споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Брянской области.

6.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору свершаются в письменной форме, подписываются уполномоченными на это представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора.

7.2. Все уведомления и сообщения должны направлять в письменной форме. Уведомления и сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

7.3. Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон. Срок действия договора с «01» января 2012 года по «31» декабря 2012 года. Договор считается пролонгированным, если за месяц до истечения сроку действия данного договора ни от одной из Сторон не поступит письменного заявления об изменении или расторжении договора.

Это интересно:  Образец договора на продажу картофеля 2019 год

Договор на аварийно-диспетчерское обслуживание

ДОГОВОР №
на аварийно-диспетчерское обслуживание

г.__________________ «___» ____________ 20__ г.

_______________________________________________________________ , в лице _________________________________________________________________ ,

действующего на основании ________________________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Исполнитель» и

в лице _____________________________________________________________________ , действующего на основании __________________________________ ,

именуемое в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязанности по ликвидации неисправностей внутридомового

инженерного оборудования на объекте _____________________________________________________ находящемся по адресу ________________________ ,

согласно перечня работ выполняемых аварийно – ремонтной службой:

Холодное и горячее водоснабжение:

– Устранение течи запорной арматуры.

– Установка бандажей на трубопроводе.

– Прочистка засора канализационных труб и стояков внутри дома (здания).

– Ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов.

– Мелкий ремонт электрощитов (замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов), включение автоматов.

– Отключение стояков и отдельных участков трубопроводов.

1.2. Работы по ликвидации неисправностей инженерного оборудования производится в рабочие дни, в выходные и праздничные

дни – круглосуточно, согласно поступивших заявок, в течение 1 часа – для ситуаций, когда договор заключается Управляющей

компанией для жителей дома.

2. Права и обязанности сторон

2.1. «Исполнитель» обязан:

2.1.1. По получении заявки выслать бригаду рабочих или рабочего для ликвидации аварии или неисправностей.

2.1.2. При необходимости, локализовать аварию путем отключения отдельных стояков, участков или всей системы, имеющих

повреждения, от общих сетей.

2.1.3. Сведения обо всех выполненных «Исполнителем» работах заносится в журнал АДС «Исполнителя».

2.1.4. По требованию «Заказчика» в течение _______________ дней «Исполнителем» предоставляется выписка из журнала АДС

обо всех выполненных аварийных работах.

2.2. «Заказчик» обязан:

2.2.1. Круглосуточно обеспечивать беспрепятственный доступ аварийной бригаде к инженерным сетям и оборудованию.

2.2.2. Ликвидация последствий аварии, не предусмотренных п.1.1. настоящего договора, а так же замена участков труб, приборов

отопления, сантехприборов, предохранителей, плавких вставок и замена другого испорченного оборудования производится

по соглашению сторон, за счет «Заказчика», согласно сметы расходов и акта выполненных работ.

3.1. Расчеты за аварийное обслуживание, производится «Заказчиком» пропорционально затраченному времени на выполнение заявки,

исходя из стоимости одного часа работы аварийной бригады ( ______ руб., включая НДС) ______________________________________

3.2. Расчеты по настоящему договору осуществляются «Заказчиком» в течении 3 банковских дней с момента выполнения заявки, а при

выполнении работ, предусмотренных в п. 2.2.3., оплата производится с момента предоставления сметы расходов и акта выполненных

работ по форме №2.

Если услуги аварийно-диспетчерской службы оказываются Управляющей компании для жителей дома,

то возможно выбрать иную систему расчётов:

3.1. Расчеты за аварийное обслуживание, производится «Заказчиком» по следующим тарифам: ______ рублей/за квадратный метр

Расчеты по настоящему договору осуществляются «Заказчиком» в течении 10 банковских дней с момента подписания

Сторонами акта выполненных работ за календарный месяц.

4. Ответственность сторон

4.1. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных п.3.2. настоящего договора «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» пени

в размере 1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

4.2. «Подрядчик» не несет никакой ответственности за вред, причиненный аварией «Заказчику»: нанимателю, арендатору, либо

собственнику помещений (жилых, не жилых, торговых).

4.3. За вред причиненный аварией третьим лицам и их имуществу, ответственность несет «Заказчик».

4.4. Риск случайной гибели имущества и оборудования принадлежащего «Заказчику», несет «Заказчик».

Если услуги аварийно-диспетчерской службы оказываются Управляющей компании для жителей дома: отвественность

сторон прописывается следующим образом:

4.1. В случае нарушения сроков выполнения заявок, предусмотренных п.1.2. настоящего договора «Исполнитель» выплачивает

«Заказчику» штраф в размере 1% от суммы месячного платежа за жилой дом в котором произошла аварийная ситуация.

Вопросы деликтной ответственности лучше в данном случае не прописывать – ГК РФ и так на Вашей стороне.

5. Срок договора

Договор заключается сроком на один год, вступает в силу с момента подписания обеими сторонами, действие договора может

быть продлено сторонами на тот же срок, если одной из сторон направлено письменное предложение, а другая сторона

выразила письменное согласие. Оставление без ответа письменного предложения о продлении срока договора является

принятием данного предложения.

6. Особые условия

Если услуги аварийно-диспетчерской службы оказываются Управляющей компании для жителей дома, особые условия

6.1. Стоимость 1 часа работы аварийной бригады, подлежит индексации в зависимости от стоимости топлива и увеличения

минимальной тарифной ставки.

6.2. Если оплата согласно п.п. 2.2.3., 3.1., 3.2., настоящего договора не поступит в течение более 15 дней, договор расторгается

в одностороннем порядке без предупреждения другой стороны. Расторжение договора не освобождает «Заказчика» от уплаты долга

по настоящему договору.

6.3. Все разногласия по данному договору решаются в порядке установленном законодательством.

Статья написана по материалам сайтов: gildremonta.ru, pandia.ru, vgkh.ru.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector