+7 (499) 322-30-47  Москва

+7 (812) 385-59-71  Санкт-Петербург

8 (800) 222-34-18  Остальные регионы

Звонок бесплатный!

Договор купли продажи щебня образец 2019 год

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА № _____

г. Москва ___» __________ 20___ г.

ООО «Феникс-Неруд», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора ______________________, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____________________,в лице ______________________, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик передает, а Покупатель принимает в собственность и оплачивает товар в количестве, номенклатуре и по ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. В соответствии с настоящим договором под «товаром» понимается:
— ___________________________ .
1.3. На каждую партию товара оформляется отдельная спецификация.

2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена товара включает его стоимость, определяемую в спецификациях.
2.2. Стороны устанавливают следующий порядок оплаты товара: 100 % предоплата суммы, указанной в выставленном счете, размер которой соответствует тому, который отражается в спецификации.
2.3.Оплата производится посредством банковского перевода платежным поручением на счет Поставщика или иной счет, указанный Поставщиком.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Обязанности Поставщика:
3.1.1. Выставить счет на оплату не позднее 3-х дней с даты получения заявки от покупателя на очередную партию товара.
3.1.2. В срок не позднее 3-х дней с момента оплаты осуществить отгрузку товара Покупателю в количестве, номенклатуре, указанным в заявке и по качеству, соответствующему ГОСТ, ТУ. Отгрузка Покупателю производится в месте и способом, указанным им в заявке.
3.1.3. Не позднее 17 числа очередного месяца оформить счет-фактуру и товарную транспортную накладную по поставкам, осуществлявшимся в течение предыдущего месяца.
3.1.4. Не менее чем за 3 дня до даты поставки уведомить Покупателя о возможном изменении цены на заявленную партию товара.
3.2. Обязанности Покупателя:
3.2.1. Посредством факсимильной, электронной (Интернет) связи прислать заявку Поставщику с указанием количества и номенклатуры, необходимых для поставки товара. Заявка должна быть выслана не менее чем за 3 дня до даты предполагаемой поставки.
3.2.2. Принять купленный товар в месте, указанном в заявке на поставку.
3.2.3. Осуществить проверку при приемке товара по количеству и качеству, подписать соответствующие документы (акт приемки-передачи, товарные накладные).
3.2.4. Оплачивать стоимость купленного товара по выставленному Поставщиком счету не позднее 3 дней со дня его получения.

4. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ ТОВАРА

4.1. Поставка товара производится транспортом Поставщика на склад Покупателя или иное место указанное им, либо предварительно согласованное между сторонами.
4.2. Перевозка товара осуществляется автотранспортом и его приемка должна соответствовать требованию готовности площадки к приему отгрузке.
4.3. Обязательства Поставщика по срокам поставки, номенклатуре, количеству и качеству товара считаются выполненными с момента подписания акта сдачи-приемки или товарной накладной представителями Поставщика и Покупателя.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА. ПРЕТЕНЗИИ

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За несвоевременную передачу товара по вине Поставщика он уплачивает Покупателю пеню в размере 0,2% от стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки, но не более чем 1% от указанной в настоящем пункте стоимости.
6.2. При несоблюдении указанного в настоящем договоре срока платежей, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 1% от указанной в настоящем пункте суммы.
6.3. Уплата неустойки не освобождает сторону настоящего договора от исполнения взятого на себя обязательства.
6.4. При необоснованном отказе от приемки товара Покупатель возмещает убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли.
6.5. В случае если Покупатель не принимает доставленный ему товар в течение 1 часа с момента доставки, то уплачивает Поставщику штраф в размере 350 руб. за каждый последующий час простоя автотранспортного средства Поставщика, необходимого Покупателю для завершения приемки доставленного товара.
6.6. Право собственности на поставленный товар переходит к Покупателю с момента приемки товара Покупателем.

7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно, например: наводнением, пожаром, эпидемией, военным конфликтом, военным переворотом, террористическим актом, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны государственных органов или каких-либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.
7.2. Сторона договора, подвергшаяся вышеуказанным обстоятельствам, должна немедленно известить письменно другую сторону о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору.
7.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана представить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры по настоящему договору решаются сторонами путем переговоров и в претензионном порядке.
8.2. При не достижении согласия спор переходит на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Срок действия договора: с момента его подписания по «___» _______________ 20___ г.
9.2. Договор может быть расторгнут:
9.2.1. По соглашению сторон.
9.2.2. По решению компетентных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в случае подписания соответствующего документа представителями обеих сторон.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик:
ООО “Феникс-Неруд“

Поставщик:
ООО «Феникс-Неруд»
________________ / __________ /

М.П.

Покупатель:

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ

Договор (типовой)

ТИПОВОЙ ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___

« ___ » _________________ 2011 г.

ООО «_______», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора __________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________ в лице ______________________, действующего на основании ____________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить на условиях настоящего Договора строительные материалы, именуемые в дальнейшем «Товар», наименование, количество, цена, сроки и место поставки которого оговариваются сторонами в Приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Поставщик осуществляет поставку товаров после получения от Покупателя устной или письменной заявки.
2.2. Поставка Товаров по разовым заявкам или первая поставка согласно графику осуществляется не ранее 1-х суток со дня поступления заявки или графика.
2.3 Поставщик производит доставку Товара автомобильным транспортом на объект, указанный Покупателем в заявке.
2.4. Датой поставки считается дата доставки Товара на объект, указанный Покупателем в заявке.
2.5. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента разгрузки товара Поставщиком и подписания накладных.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Качество Товара должно соответствовать ГОСТам и подтверждаться техническим паспортом, сертификатом качества и санитарно-эпидемиологическим заключением.
3.2. Весь Товар произведен и реализуется только на территории РФ.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Покупатель осуществляет не менее чем за 24 часа заказ-заявку на поставку Товара в письменной или устной форме, в которой указывает:
— количество товара;
— качество товара;
— точный адрес объекта (прилагается схема);
— ограничения по типу автотранспорта;
— способ разгрузки;
— ответственное лицо за приемку товара;
— контактные телефоны.
4.2. Покупатель обязан обеспечить разгрузку транспортных средств и приемку Товара в нормативное время (30 минут).
4.3. Покупатель самостоятельно определяет периодичность поставок, а также количество и ассортимент Товаров.
4.4. Поставщик обязан производить поставку продукции в соответствии с согласованным графиком поставки.
4.5. Поставщик, допустивший недопоставку Товаров, обязан восполнить недопоставленное количество Товара в течение 3 (трех) дней с момента обнаружения недопоставки или, с согласия Покупателя, при поставке следующей партии в пределах срока действия договора.
4.6. Покупатель обязан извещать Поставщика обо всех изменениях заказа за 24 часа до срока планируемого прибытия автотранспорта на объект Покупателя.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена Товара определяется в выставленных Счетах, накладных, счетах-фактурах, а так же в приложении к договору.
5.2. Цена товара включает в себя НДС, а также иные расходы Поставщика, связанные с выполнением условий настоящего Договора. Транспортные расходы по доставке Товара включаются в стоимость Товара.
5.3. Обязанность Покупателя по оплате товара считается исполненной при поступлении денежных средств в полном объеме на расчетный счет Поставщика.
5.4. Срок оплаты: предоплата 100% .
5.5. Цена Товара определяется по каждому объекту отдельно.
5.6. В случае изменения по объективным обстоятельствам отпускной цены на Товар (в том числе повышения цен на энергоносители, воду, увеличения арендных платежей на землю, отпускной цены изготовителя и т. д.). Поставщик обязан немедленно письменно уведомить об этом Покупателя. Покупатель вправе представить свои письменные возражения в течение 5 (пяти) дней со дня получения уведомления. Отсутствие ответа Покупателя считается согласием на изменение цены на поставляемый товар.
5.7. Ежемесячно, не позднее 5 (пятого) числа текущего месяца, Стороны совместно производят выверку поставок и платежей, произведенных в предыдущем месяце, по итогам которой составляется Акт, подписываемый обеими Сторонами.
5.8. Если по итогам выверки поставок и платежей будет выявлена задолженность Покупателя перед Поставщиком она должна быть погашена в течение 5 (пяти) дней с даты подписания Акта. В случае просрочки в оплате Товара, Покупателю начисляется пеня в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки в оплате, но не более 20% от общей суммы задолженности.

6. СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. При отказе Покупателя от приемки Товара Поставщик вправе требовать от Покупателя возмещения убытков, причиненных вследствие нарушения Покупателем своей обязанности.
7.2. Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством.
7.3. За простой автотранспорта под разгрузкой больше нормативного времени (30 минут) Покупатель уплачивает штраф в размере 850 (восемьсот пятьдесят) рублей за каждый последующий час.

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Стороны обязуются разрешать возникающие споры и разногласия, возникающие в ходе выполнения настоящего Договора, путем переговоров.
8.2. Споры и разногласия по вопросам, по которым Сторонами не достигнуто договоренности, разрешаются в Арбитражном суде города Москвы в установленном законом порядке.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и продолжает действовать до 31.12.2011 г.
9.2. Основания расторжения и прекращения настоящего договора определяются в соответствии с действующим законодательством.
9.3 Срок действия Договора будет автоматически продлеваться на каждый последующий календарный год, если Поставщик или Покупатель не заявят об отказе от продления Договора на следующий срок за 30 (тридцать) дней до окончания текущего календарного года.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения одной из сторон обязательства по настоящему Договору, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные операции любого характера, блокады или других не зависящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств сдвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна письменно извещать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств в срок не позднее 2 (двух) недель.
10.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут служить документы соответствующих организаций.

11.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме, подписаны Сторонами, которые являются неотъемлемыми составными частями настоящего договора.
11.2. Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах – по одному экземпляру у каждой Стороны.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Договор купли продажи песка строительного образец. Договор купли-продажи щебня

ПОСТАВКИ ПЕСКА С ДОСТАВКОЙ №

г. Москва _____ _________20 г.

ООО ________________ в лице Генерального директора__________________, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны и _______________________ в лице Генерального директора _______________________ , действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить и доставить товар по адресу ________________________________________ , а Покупатель принять и оплатить в установленном порядке Товар (далее – Товар), указанный в п. 1.2. настоящего Договора, на условиях взаимовыгодного сотрудничества.

1.2. Предметом поставки является: (ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК), соответствующий требованиям ГОСТ, далее именуемый «Товар».

1.3. Товар поставляется партиями. Право собственности на соответствующую партию Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента отгрузки Поставщиком соответствующей партии Товара.

2. КОЛИЧЕСТВО И СРОКИ ПОСТАВКИ И ДОСТАВКИ

2.1. Объемы отгружаемого Поставщиком Товара согласовываются сторонами дополнительно и указываются в Графике отгрузки товара, являющегося неотъемлемым Приложением к данному Договору.

2.2. В Графике отгрузки товара стороны определяют объемы отгрузки товара на весь период действия Договора с определением помесячной отгрузки товара. За 10 (десять) дней до начала календарного месяца Покупатель согласовывает с Поставщиком предварительный объем отгружаемого товара на следующий месяц, а каждую пятницу Покупатель согласовывает точный объем отгрузки на следующую неделю. Доставка товара осуществляется с _________20 г. по ___________20 г. в течении ________ календарных дней.

2.4. Товар поставляется в сроки, согласованные Поставщиком и Покупателем, в порядке, предусмотренном п.п. 2.1. и 2.2.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ДОСТАВКИ

3.1. Вывоз Товара осуществляется транспортом Покупателя.

3.2. По соглашению Сторон возможна доставка Товара транспортом Поставщика. При доставке Товара транспортом Поставщика Покупатель компенсирует Поставщику все затраты на доставку.

3.3. В случае изменения адреса доставки товара, Покупатель обязуется уведомить Поставщика в _____ дневный срок до начала доставки товара в период указанный в данном договоре, но не позднее ______ срока.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

4.2. Покупатель принявший Товар без проверки лишается права ссылаться на недостатки Товара, которые могли быть установлены при обычном способе его приемки (явные недостатки).

4.3. В случае, когда Товар поставлен с недостатками, которые делают его непригодным для обычного использования, Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

— замены соответствующей части Товара в разумный срок;

— соразмерного уменьшения установленной цены на часть Товара с недостатками.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Покупатель оплачивает поставляемые товары по цене, указанной в Протоколе согласования цены, являющегося неотъемлемым Приложением к данному Договору.

5.2. Оплата Товара осуществляется Покупателем в следующем порядке:

5.2.1. Покупатель производит авансовый платеж в размере 100% за поставляемый товар до начала отгрузки партии Товара путем перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика. Под партией товара в целях данного Договора понимается месячная отгрузка Товара, указанного в п. 1.2. настоящего Договора.

5.3. Порядок и форма оплаты могут быть изменены по соглашению Сторон и указаны дополнительным соглашением к настоящему Договору.

Поставщик имеет право увеличить стоимость Товара, о чем извещает (по факсу, телефонограммой, либо письмом) Покупателя в срок не менее чем за 7 (семь) дней до изменения цены. Сторонами подписывается Протокол согласования цен.

5.5. В случае невозможности по какой-либо причине Покупателем принять весь объем заказанного и оплаченного Товара, на который распространяется оговоренная цена (Протокол согласования цены), то цена на выкупленный и полученный Товар может быть увеличена Поставщиком до 20% для покрытия собственных издержек на выполнение данного Договора. Остальная сумма денежных средств поступивших от Покупателя на расчетный счет Поставщика в счет оплаты объема Товара по данному Договору возвратным образом перечисляется на счет Покупателя в согласованные сторонами сроки после получения от Покупателя письма-уведомления о причинах невозможности принятия заказанного и оплаченного Товара в полном объеме.

6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Поставщик обязан:

6.1.1. Своевременно поставлять Товар на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

6.1.2. Поставлять Товар в количестве и ассортименте, согласованном сторонами в Графике отгрузки товара.

6.2. Покупатель обязан:

6.2.1. Осмотреть и принять Товар.

6.2.2. Своевременно производить оплату Товара.

6.2.3. Если Товар доставляется транспортом Поставщика, то Покупатель обязуется разгрузить машину с Товаром в течение 30 минут, в случае не исполнения данного условия Покупатель оплачивает простой машины (1000 рублей за каждый час простоя).

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. При несоблюдении Покупателем условий настоящего Договора, либо их неоднократном нарушении Поставщик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор с Покупателем.

7.3. В случае аварийной остановки цехов (цеха) по переработке щебня на предприятии, которое представляет Поставщик, настоящий Договор приостанавливает свое действие в части обязательств по отгрузке и вывозу щебня.

7.4. В случае остановки цехов (цеха) на проведение планового ремонта Поставщик обязан известить Покупателя за 10 дней до прекращения выпуска щебня.

8.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, т.е. обстоятельств, за наступление которых ни одна из сторон не может отвечать, создающих невозможность или частичную невозможность исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору, препятствующих выполнению данного Договора (пожар, землетрясение, стихийное бедствие и т.д.), сроки исполнения взаимных обязательств отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

8.2. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если Сторона не сообщит о наступлении соответствующего обстоятельства, подтвержденного справкой соответствующего уполномоченного государственного органа, то она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

8.3. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии соблюдения п. 6.2. настоящего Договора, продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения.

8.4. В случае, если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более 6 (шести) месяцев, то каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор, в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение возможных убытков.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в арбитражный суд по подсудности. Решение арбитражного суда является окончательным и обязательным для выполнения обеими Сторонами.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1 . Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до «31» декабря 2009 г.

10.2. Настоящий Договор может быть пролонгирован по соглашению Сторон. Договор считается продленным на следующий календарный год в случае, если одна из Сторон в течение 30 календарных дней до окончания действия данного Договора заявит о своем намерении о его продлении. Продление Договора оформляется Дополнительным соглашением к Договору, являющегося его неотъемлемой частью.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___

ООО «_______», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора __________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________ в лице ____________________________________, действующего на основании ____________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить на условиях настоящего Договора строительные материалы, именуемые в дальнейшем «Товар», наименование, количество, цена, сроки и место поставки которого оговариваются сторонами в Приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1. Поставщик осуществляет поставку товаров после получения от Покупателя устной или письменной заявки.

2.2. Поставка Товаров по разовым заявкам или первая поставка согласно графику осуществляется не ранее 1-х суток со дня поступления заявки или графика.

2.3 Поставщик производит доставку Товара автомобильным транспортом на объект, указанный Покупателем в заявке.

2.4. Датой поставки считается дата доставки Товара на объект, указанный Покупателем в заявке.

2.5. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента разгрузки товара Поставщиком и подписания накладных.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Качество Товара должно соответствовать ГОСТам и подтверждаться техническим паспортом, сертификатом качества и санитарно-эпидемиологическим заключением.

3.2. Весь Товар произведен и реализуется только на территории РФ.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Покупатель осуществляет не менее чем за 24 часа заказ-заявку на поставку Товара в письменной или устной форме, в которой указывает:

  • количество товара;
  • качество товара;
  • точный адрес объекта (прилагается схема);
  • ограничения по типу автотранспорта;
  • способ разгрузки;
  • ответственное лицо за приемку товара;
  • контактные телефоны.

4.2. Покупатель обязан обеспечить разгрузку транспортных средств и приемку Товара в нормативное время (30 минут).

4.3. Покупатель самостоятельно определяет периодичность поставок, а также количество и ассортимент Товаров.

4.4. Поставщик обязан производить поставку продукции в соответствии с согласованным графиком поставки.

4.5. Поставщик, допустивший недопоставку Товаров, обязан восполнить недопоставленное количество Товара в течение 3 (трех) дней с момента обнаружения недопоставки или, с согласия Покупателя, при поставке следующей партии в пределах срока действия договора.

4.6. Покупатель обязан извещать Поставщика обо всех изменениях заказа за 24 часа до срока планируемого прибытия автотранспорта на объект Покупателя.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена Товара определяется в выставленных Счетах, накладных, счетах-фактурах, а так же в приложении к договору.

5.2. Цена товара включает в себя НДС, а также иные расходы Поставщика, связанные с выполнением условий настоящего Договора. Транспортные расходы по доставке Товара включаются в стоимость Товара.

5.3. Обязанность Покупателя по оплате товара считается исполненной при поступлении денежных средств в полном объеме на расчетный счет Поставщика.

5.4. Срок оплаты: предоплата 100% .

5.5. Цена Товара определяется по каждому объекту отдельно.

5.6. В случае изменения по объективным обстоятельствам отпускной цены на Товар (в том числе повышения цен на энергоносители, воду, увеличения арендных платежей на землю, отпускной цены изготовителя и т. д.). Поставщик обязан немедленно письменно уведомить об этом Покупателя. Покупатель вправе представить свои письменные возражения в течение 5 (пяти) дней со дня получения уведомления. Отсутствие ответа Покупателя считается согласием на изменение цены на поставляемый товар.

5.7. Ежемесячно, не позднее 5 (пятого) числа текущего месяца, Стороны совместно производят выверку поставок и платежей, произведенных в предыдущем месяце, по итогам которой составляется Акт, подписываемый обеими Сторонами.

5.8. Если по итогам выверки поставок и платежей будет выявлена задолженность Покупателя перед Поставщиком она должна быть погашена в течение 5 (пяти) дней с даты подписания Акта. В случае просрочки в оплате Товара, Покупателю начисляется пеня в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки в оплате, но не более 20% от общей суммы задолженности.

6. СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА

6.1. При приеме товара Покупатель проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах (включая настоящий договор и заказ) по наименованию, количеству, ассортименту и качеству.

6.2. Приемка Товара по качеству и количеству производится в соответствии с Инструкциями П-6 и П-7 в части, не противоречащей ГК РФ, а также в соответствии с требованиями ГОСТа на данный товар.

6.3. Покупатель обязан обеспечить беспрепятственный проезд к месту разгрузки. Накладные Поставщика отмечаются печатью или штампом Покупателя, отмечается время прибытия и убытия автотранспорта, и подписываются ответственным за приемку товара.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. При отказе Покупателя от приемки Товара Поставщик вправе требовать от Покупателя возмещения убытков, причиненных вследствие нарушения Покупателем своей обязанности.

7.2. Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством.

7.3. За простой автотранспорта под разгрузкой больше нормативного времени (30 минут) Покупатель уплачивает штраф в размере 850 (восемьсот пятьдесят) рублей за каждый последующий час.

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Стороны обязуются разрешать возникающие споры и разногласия, возникающие в ходе выполнения настоящего Договора, путем переговоров.

8.2. Споры и разногласия по вопросам, по которым Сторонами не достигнуто договоренности, разрешаются в Арбитражном суде города Москвы в установленном законом порядке.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и продолжает действовать до 31.12.2011 г.

9.2. Основания расторжения и прекращения настоящего договора определяются в соответствии с действующим законодательством.

9.3 Срок действия Договора будет автоматически продлеваться на каждый последующий календарный год, если Поставщик или Покупатель не заявят об отказе от продления Договора на следующий срок за 30 (тридцать) дней до окончания текущего календарного года.

10.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения одной из сторон обязательства по настоящему Договору, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные операции любого характера, блокады или других не зависящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств сдвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна письменно извещать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств в срок не позднее 2 (двух) недель.

10.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут служить документы соответствующих организаций.

11.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме, подписаны Сторонами, которые являются неотъемлемыми составными частями настоящего договора.

11.2. Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах – по одному экземпляру у каждой Стороны.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ШЕБНЯ

Место заключения: г. __________.Дата заключения: « » мая 20__ года

Общество с ограниченной ответственностью __________в лице генерального директора ___________, действующего на основании Устава, которое в дальнейшем именуется «Продавец», и « », в

лице генерального директора-., действующего на

основании Устава, которое в дальнейшем именуется «Покупатель», заключили договор о

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 На условиях настоящего Договора Продавец обязуется передать товар в собственность

Покупателя, Покупатель обязуется принять товар и уплатить за него определенную денежную сумму

1.2. Предметом купли-продажи по данному Договору есть щебень гранитный фракции, мм

2.2.Класс применения товара — первый. Может использоваться во всех видах строительства.

4.1 Цена товара определяется сторонами приложениями к настоящему Договору.

4.2. Цена определяется в рублях за одну тонну и составляет рублей РФ за одну тонну на

условиях франко-вагон станция Продавца..

4.3 Общая стоимость товара, который будет поставлен Покупателем Продавцу по настоящему

4.4. Продавец имеет право изменить цену на товар, о чем извещает Покупателя не позднее чем за

10 (десять) дней до даты изменения цены товара. Новая цена на товар приобретает силу с даты

согласования ее Покупателем.

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

5.1.Товар поставляется Продавцом Покупателю на условиях франко-вагон железнодорожная

станция Продавца (_________). Железнодорожная станция перехода __________. При толковании условий поставки используются правила «Инкотермс» в редакции 2000 года.

5.2.Товар поставляется железнодорожным транспортом.

5.3.Поставка товара осуществляется партиями в объеме согласно приложений, которые являются

неотъемлемой частью настоящего Договора.

5.4.Получатели товара определяются по письменным заявкам Покупателя.

5.5.Отправителем товара являются ___________ (код Отправителя __________)

Станции отправления: ___________ железной дороги (код станции _________)

5.6.Количество единиц подвижного состава в одной отправке определяется Продавцом.

5.7.Товар должен пересечь таможенную границу РФ не позднее 90 дней с момента оплаты.

6.1. При поставке каждой партии товара Покупателю передаются такие документы:

6.1.1.Выданный Продавцом счет-фактура на партию товара на русском языке.

6.1.2.Паспорт качества товара, выданный производителем товара на русском языке.

6.1.3.Сертификат формы СТ-1 о происхождении товара с территории Украины, выданный Торгово-

промышленной палатой Украины или ее территориальным органом на русском языке.

6.1.4.Железнодорожная накладная (СМГС) на русском языке.

6.1.5.Реестр вагонов, которые входят в состав партии на русском языке.

6.2.Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до запланированной даты отправки партии товара,

Покупатель должен передать Продавцу письменную инструкцию с указанием получателя партии

товара на территории РФ и реквизитов, необходимых для отправки партии товара (наименование,

адрес, название станции и дороги получения, код станции, код получателя, коды).

6.3.До 15 числа каждого месяца Покупатель направляет Продавцу заявку на планируемый объем

покупки щебня в следующем месяце.

7.1.Расчеты осуществляются между Продавцом и Покупателем в безналичном виде путем

банковского перечисления денежных средств согласно банковских реквизитов, указанных в

7.2.Валюта платежа — рубль РФ.

7.3.Расчеты за товар осуществляются Покупателем путем предварительной оплаты.

7.4.Перечисление предварительной оплаты проводится Покупателем на основании счетов на

предварительную оплату, которые выставляются ему Продавцом и направляются средствами

факсимильной связи по реквизитам,» указанным в Договоре, после чего присылаются Продавцом

Покупателю в оригинале письмом по адресу, указанному в Договоре.

7.5.Перечислению подлежат денежные средства в размере стоимости товара, количество которого

указано в счете на предварительную оплату.

7 6. При проведении расчетов по этому Договору Продавец несет все банковские расходы, которые

уплачиваются в его стране, Покупатель несет все банковские расходы, которые уплачиваются в его

7.7. Задолженность Продавца, которая возникла вследствие поставки ему Покупателем товара в

большем количестве, чем было оплачено, должна быть погашена им согласно сроков,

8. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

8.1.Срок оплаты Покупателем счетов на предварительную оплату — на протяжении 5 (пяти)

банковских дней с даты счета-фактуры. Датой платежа считается дата списания средств со счета

8.2.Отгрузка товара, за который Покупатель уплатил денежные средства должна осуществляться

согласно графика согласованного сторонами, но не позднее десяти дней с момента зачисления

денежных средств на рс продавца.

9. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА

9.1.Местом приемки товара является железнодорожная станция Продавца.

9.2.Приемка товара по количеству осуществляется согласно железнодорожной накладной, по

качеству — в соответствии с документами, которые удостоверяют качество товара.

9 3. Покупатель должен принять партию товара по фактическому количеству в любом случае.

9.4 Условия приемки товара, не урегулированные вышеуказанными инструкциями, регулируются

правилами, установленными на железнодорожном транспорте Украины.

10. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

10.1. Товар поставляется насыпью, маркировке и упаковке не подлежит.

11.1.За недопоставку товара, если это произошло по.вине Продавца, Продавец компенсирует его

стоимость в следующих поставках или возвратом переплаченных денежных средств.

11.2.Продавец не несет ответственности перед Покупателем за любую задержку в поставке

товара, что произошла по вине самого Покупателя или железных дорог.

11.3.Сторона освобождается от ответственности за невыполнение своего обязательства, если

такое невыполнение есть следствием невыполнения другой стороной обязательства, которое есть

необходимым условием для выполнения просроченного обязательства.

11.4.В случае нарушения срока, оговоренного пунктом 9.1, Покупатель уплачивает Продавцу за

11.5.В случае нарушения срока, оговоренного пунктом 8.2, Продавец уплачивает Покупателю за

каждый день задержки пеню в размере 0,003% (три тысячных процента) от суммы задолженности.

11.6.Сумма штрафных санкций за заказанное и невыбранное Покупателем количество вагонов

ложится на Покупателя.

11.7. Сумма штрафных санкций за заказанное и не отгруженное Продавцом количество вагонов ложится на Продавца.

12 1 Сторона освобождается от ответственности за невыполнение своего обязательства, если она докажет, что невыполнение было вызвано препятствием вне границ ее контроля и что от нее нельзя было умно ожидать принятия этого препятствия к вниманию при заключении Договора или избежания или устранения этого препятствия или его следствий.

12.2К форс-мажорным обстоятельствам относятся: стихийное бедствие, действия или

бездеятельность государственных органов и монополий, война, забастовки.

12.3Если препятствие носит временный характер, освобождение от ответственности имеет силу

на период времени, на протяжении которого существует данное препятствие.

12.4Сторона, которая не выполнила обязательства, должна сообщить другим сторонам о

возникновении препятствия и его влиянии на способность стороны выполнить обязательство. Если

сообщение не получено другими сторонами на протяжении 10 (десяти) дней после того, как сторона

узнала или должна была узнать о препятствии, она несет ответственность за убытки, которые

являются результатом того, что такое сообщение не было получено. После направления сообщения

сторона должна получить в Торгово-промышленной палате своей страны подтверждение о

возникновении форс-мажорных обстоятельств.

13.1, Спорные вопросы, которые возникли между сторонами, стороны будут стараться решать путем переговоров и достижения договоренности.

13.2Если между сторонами не достигнута договоренность по спорным вопросам или сторона

считает, что ее законное право по этому Договору нарушено, она может для решения спорного

вопроса или защиты своего права обратиться в арбитражный суд.

13.3Арбитражным судом, на рассмотрение которого передается дело, есть Арбитражный суд по

месту нахождения истца. Дела рассматриваются согласно регламента этого суда.

13.4; При рассмотрении спорных вопросов, как в арбитражном суде, так и между сторонами, используется материальное право Украины.

14. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

14.1. Изменения и дополнения к данному Договору могут быть внесены путем заключения сторонами дополнительных соглашений, дополнений, приложений, протоколов.

15.1. В случае, если имеет место невыполнение стороной своего обязательства, другая сторона

может путем уведомления первой стороны предоставить ей дополнительный срок на выполнение

15 2. На протяжении дополнительного срока сторона, которая предоставила другой стороне

Договор поставки щебня с доставкой образец 2018 бланк скачать бесплатно

Договор поставки щебня с доставкой образец 2018 бланк скачать бесплатно

Договор №

на поставку щебня с доставкой

г. Москва ___ ____________ 20 года

ООО«Иванов», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора Иванова И.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Петров», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Петрова П.П., действующего на основании Устава, с другой Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Поставщик обязуется, в течение срока действия настоящего Договора в обусловленные сроки (периоды поставки) осуществлять поставку нерудных материалов (именуемых в дальнейшем Продукция) и доставку по адресу ________________________________________ , а Покупатель принять и оплатить Продукцию на условиях, оговоренных в настоящем Договоре и спецификациях к нему (далее — Спецификации), являющихся его неотъемлемой частью.

Поставщик также обязуется оказывать услуги, предусмотренные настоящим Договором, а Покупатель обязуется оплатить указанные услуги, в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Номенклатура поставляемой Продукции:

  • щебень и гравий различных фракций из плотных горных пород для строительных работ по ГОСТ 8267-93;
  • смеси щебеночные различных фракций;
  • материалы из отсевов дробления;
  • песок для строительных работ;
  • иные нерудные материалы в номенклатуре предусмотренной настоящим Договором.

1.3. Единицы измерения поставляемой Продукции:

  • метрическая тонна (тн.) — единица массы;
  • метр кубический (м. куб) – единица объема;

Метрическая тонна (тонна) соответствует 1000 килограмм.

  • 4.Насыпная плотность Продукции, использующаяся для перевода единиц массы в единицы объема и обратно, определяется грузоотправителем (производителем) Продукции и отражается в паспорте производителя, выдаваемым на каждую партию Продукции.
  • 5.Общее количество поставляемой Продукции определяется как суммарное количество поставляемой Продукции по Спецификациям к настоящему Договору и заявкам Покупателя к Спецификациям.
  1. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.

2.1.Поставка Продукции производится по согласованию Сторон одним из следующих способов, который указывается в Спецификации:

  • путем отгрузки в собственном, арендованном и (или) используемом на ином законном основании Поставщиком железнодорожном транспорте (далее – Железнодорожный транспорт Поставщика);
  • путем отгрузки в собственном, арендованном и (или) используемом на ином законом основании Поставщиком автомобильном транспорте (далее – Автотранспорт Поставщика);
  • путем отгрузки в собственном, арендованном и (или) используемом на ином законом основании Покупателем автомобильном транспорте (далее – Автотранспорт Покупателя);

2.2. В случае поставки Автотранспортом Поставщика, в Спецификации указывается франко-склад Покупателя.

В случае поставки железнодорожным транспортом Поставщика в Спецификации указывается франко-станция отправления.

В случае поставки Автотранспортом Покупателя, в Спецификации указывается франко-склад Поставщика.

Ответственность за предоставление некорректных данных железнодорожной станции грузополучателя ложится на Покупателя.

2.3.Отгрузка Продукции производится на основании письменной заявки Покупателя, оформленной на основании Спецификации к Договору. В заявке указывается: количество Продукции, условия и способ поставки, сроки поставки, указания и ограничения по поставкам партиями. Заявка оформляется надлежащим образом и подписывается уполномоченным представителем Покупателя.

2.4. Датой поставки Продукции с доставкой считается:

  • При поставке Железнодорожным транспортом Поставщика дата поступления Продукции на станцию отправления, указанной в штемпеле ж/д накладной и доставкой товара на место указанное Покупателем;
  • При поставке Автотранспортом Поставщика — дата поступления Продукции на склад Покупателя, указанная в товарно-сопроводительных документах и товарно-транспортных накладных. При поставке Автотранспортом Покупателя — дата получения Продукции на месте указанное Покупателем, указанная в товарно-сопроводительных документах и товарно-транспортных накладных. Право собственности на Продукцию переходит от Поставщика к Покупателю от даты поставки.
  • 5. Период поставки — отдельными партиями в течение срока действия настоящего Договора по заявкам Покупателя в рамках Спецификаций к настоящему Договору.

2.6. Поставка Продукции производится на основании подписанной Сторонами Спецификации к настоящему Договору. В Спецификации указывается наименование и количество Продукции, реквизиты получателя Продукции, в т.ч.:

  • Требования по качеству Продукции, ГОСТ, ТУ, Стандарт,
  • наименование грузополучателя,
  • почтовый адрес (с индексом),

Покупатель предоставляет любые дополнительные данные, необходимые для оформления отгрузки (отправки) Продукции. Все убытки, обусловленные неправильным указанием реквизитов грузополучателя, а также несвоевременным извещением об их изменениях, относятся на Покупателя.

2.7. Покупатель обязан обеспечить прием Продукции на железнодорожной станции назначения и (или) складе Покупателя.

2.8. Поставщик, допустивший недопоставку Продукции в отдельном периоде в сроки согласно Спецификации, обязан восполнить недопоставку Продукции в следующем периоде, на условиях согласно подписанной Спецификации, по которой допущена недопоставка Продукции.

  1. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
  • 1. Цена на Продукцию является договорной, устанавливается в рублях за одну метрическую тонну и (или) один метр кубический с учетом НДС и фиксируется в Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.
  • 2. Расчеты по настоящему Договору производятся на условиях указанных в Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора, за каждую партию отгружаемой Продукции.
  • 3. Датой оплаты Продукции считается момент поступления денежных средств на корреспондентский счёт банка Поставщика.
  • 4. Цена на Продукцию оплаченную Покупателем изменению не подлежит. По соглашению Сторон оплатой за продукцию признается: полная оплата продукции. Конкретные условия оплаты за Продукцию указываются в Спецификации к Договору.
  • 5. Цена на Продукцию по подписанной Сторонами Спецификации к настоящему Договору может быть изменена по согласованию Сторон, в порядке предусмотренным действующим законодательством РФ. Все изменения цены на Продукцию оформляются в письменном виде. Одностороннее изменение цен на Продукцию по подписанной Сторонами Спецификации к Договору не допускается.
  1. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ.

4.1. Качество Продукции должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ) или техническим условиям (ТУ) для данного вида Продукции, что удостоверяется паспортом производителя, выдаваемым на каждую партию Продукции. Соответствующий ГОСТ и (или) ТУ указан в Спецификации.

4.2. Приемка Продукции по качеству и количеству производится в соответствии с действующими нормативными актами Инструкции Гос. Арбитража № П-6 и № П-7.

4.3. В случае обнаружения при приемке Продукции несоответствия качества и (или) количества поставленной Продукции условиям Договора, Спецификации и (или) заявки, Покупатель обязан разгрузить транспортное средство, поместить некачественную Продукцию и (или) Продукцию в отношении которой заявлены претензии по количеству на ответственное хранение и вызвать представителя Покупателя для составления двухстороннего акта в порядке и сроки, предусмотренные в Инструкции Гос. Арбитража № П-6 и № П-7 . В случае неприбытия представителя Поставщика в необходимый срок, Покупатель имеет право оформить односторонний акт о приемке Продукции с участием представителя независимой экспертной организации — Торгово-Промышленной Палаты города Москвы.

4.4. В случае признания Продукции не соответствующей по количеству и (или) качеству на основании акта оформленного с участием представителя независимой экспертной организации – Торгово-Промышленной Палаты города Москвы, Поставщик обязан компенсировать Покупателю стоимость данной экспертизы.

  1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.

5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязанности по настоящему Договору, несет ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения сроков поставки Продукции, согласно условиям настоящего Договора и Спецификации к нему, Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,5% от стоимости Продукции, не поставленной в срок за каждый календарный день нарушения сроков поставки Продукции.

5.3. В случае нарушения сроков оплаты Продукции, согласно условиям настоящего Договора и Спецификаций к нему, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,5% от стоимости неоплаченной в срок Продукции за каждый календарный день нарушения сроков оплаты Продукции.

5.4. Уплата пени и штрафа не освобождает виновную Сторону от исполнения своих обязательств по настоящему Договору в полном объеме.

5.5. Стороны не несут ответственности в том случае, если надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего Договора отнесли природные явления стихийного характера (землетрясения, наводнения, иные природные явления стихийного характера, исключающие нормальную жизнедеятельность человека); мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законодательством порядке; иные обстоятельства, которые могут быть определены как непреодолимая сила, препятствующие надлежащему исполнению обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. В случае повреждения собственного, арендованного и (или) используемого на ином законом основании Поставщиком автомобильного и(или) железнодорожного транспорта Поставщика, Покупатель обязан отремонтировать их за свой счет или возместить Поставщику документально подтвержденную стоимость ремонта.

5.7. При простое, по вине Покупателя, собственных (арендованных) вагонов Поставщика свыше суток, с момента подачи вагонов на пути Грузоотправителя, Покупатель оплачивает Поставщику пени в размере 45 рублей (без учета НДС) за вагон за каждый час сверхнормативного простоя.

5.8. Все споры и разногласия Сторон будут решаться путем переговоров. В случае не достижения согласия по взаимоотношениям Сторон по настоящему Договору дело передается на рассмотрение Третейского суда при ТПП России.

5.9. Претензионный порядок рассмотрения спора обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана предоставить мотивированный ответ в течение 20 (двадцати) рабочих дней от даты получения претензии.

  1. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2012 года включительно.

  • 2. Обязательства, возникшие из настоящего Договора до его расторжения и не исполненные надлежащим образом, сохраняют свою силу до момента их исполнения.
  1. ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА.РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
  • 1. Все изменения настоящего Договора действительны только при подписании их обеими Сторонами, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем Договоре.
  • 2.Расторжение настоящего Договора допускается по основаниям, предусмотренным действующим Законодательством Российской Федерации. Одностороннее расторжение Договора не допускается.
  • 3. Все дополнительные условия оформляются в виде Соглашений, которые являются неотъемлемой частью Договора.
  1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке, по одному для каждой Стороны.

8.3. Стороны обязуются в десятидневный срок письменно извещать друг друга обо всех изменениях юридического адреса, банковских реквизитов, наименования, ведомственной принадлежности и фактического местонахождения.

8.4. Для оперативного выполнения условий настоящего Договора допускается обмен документами по факсимильной связи с обязательным визированием Сторонами каждой страницы документа и последующем предоставлением оригиналов по почте или нарочным. Стороны обмениваются подписанными с каждой Стороны оригиналами документов в разумный срок, но не более чем через 1 месяц со дня их подписания.

8.5. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьим лицам права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия другой Стороны.

8.6. Стороны гарантируют, что лица, подписавшие настоящий Договор и Спецификации к нему, имеют на то права и полномочия, и какие-либо ссылки на отсутствие прав и полномочий, полное или частичное, от любой из Сторон, возникающие после подписания настоящего Договора и Спецификаций к нему и в ходе его исполнения, не являются основанием для неисполнения обязательств по настоящему Договору и Спецификаций к нему полностью или в какой-то части. Стороны гарантируют, что не имеют ограничений в уставных или внутренних документах на подписание настоящего Договора и Спецификаций к нему.

  1. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Статья написана по материалам сайтов: xn—-8sbbjhb0bwe1a6a6d0b.xn--p1ai, bomonka.ru, yuridicheskaya-konsultaciya-besplatno.ru.

»

Это интересно:  Договор подряда входит в трудовой стаж 2019 год
Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector